Д ОГОВОР ПОДРЯДА № 68

ООО «____________» , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ____________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ООО «_________» , именуемое в дальнейшем «Подрядчик» , в лице Генерального директора ____________. , действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» , заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по поставке, монтажу и пуско-наладке оборудования GEZE (далее – Оборудование) на объекте находящемся по адресу: г. Москва, ___________, стр.3.. далее «Объект».

Количество и номенклатура Оборудования определяется согласно Техническому заданию и расчету стоимости изделий и работ, которое является Приложением №1 к настоящему Договору.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора собственными или привлеченными силами.

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договорную цену.

1. 2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

2.1. Стоимость настоящего Договора определяется Расчетом стоимости оборудования и работ (Приложение № 1) и составляет __________ рублей в т.ч. НДС 18%. Указанная стоимость настоящего Договора, включает в себя:

• Стоимость оборудования
• Доставку оборудования на площадку монтажа.
• Монтажные работы.
• Наладочные работы.
• Подготовку и передачу документации.
• Налог на добавленную стоимость.

2.2.Цена, указанная в пункте 2.1. настоящего Договора является окончательной и подлежит пересмотру исключительно в случаях изменения Технического задания, состава и объемов выполняемых работ. Изменение цены Договора оформляется дополнительным соглашением, подписанным сторонами настоящего Договора.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ

МОНТАЖНЫХ И НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

3.1. Подрядчик осуществляет поставку оборудования после подписания настоящего Договора и поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика .

3.2. Подрядчик обязан поставить Оборудование в сроки, указанные в Графике производства и оплаты работ (Приложение № 2 к настоящему договору), смонтировать и сдать в эксплуатацию Заказчику. Досрочная поставка Оборудования допускается при условии предварительного согласования Заказчиком .

3.3. Подрядчик , с целью согласования с Заказчиком даты и времени поставки обязан известить Заказчика о готовности доставки Оборудования в место поставки не менее чем за пять рабочих дней до даты поставки, а о конкретном времени поставки не менее чем за 24 часа.

3.4. Подрядчик поставляет оборудование на Объект и складирует его в специально отведенное Заказчиком помещение. Оборудование должно быть передано Подрядчиком Заказчику Право собственности на Оборудование по настоящему Договору переходит от Подрядчика к Заказчику с даты подписания сторонами Актов выполненных работ.

Одновременно Подрядчик передает Заказчику документы на установленное оборудование: товарно-транспортную накладную на оборудование, накладную Торг-12, сертификаты на оборудование, технические паспорта на оборудование, счет-фактуру. Все текстовые материалы и документация, включающая в себя: описание товара, инструкция по эксплуатации, инструкция по сервису и ремонту, инструкция по монтажу, чертежи и диаграммы, электрические схемы и их описание должны быть на русском языке.

3.5. С начала выполнения монтажных работ до передачи оборудования Заказчику ответственность за сохранность оборудования несет Подрядчик .

3.6. Все монтажные и пуско-наладочные работы, проводимые в соответствии с настоящим Договором Подрядчиком , должны быть завершены, а смонтированное и работающее Оборудование передано Заказчику в сроки, указанные в Графике производства и оплаты работ.

4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Оплата по настоящему Договору производится согласно следующему графику:

4.1.1. 50% _____________, в том числе НДС 18% оплачиваются Заказчиком в качестве предоплаты в течение 3-х банковских дней с момента подписания настоящего Договора, на основании выставленного Подрядчиком счета.

4.1.2. 50% стоимости материалов, что составляет _______________, в том числе НДС 18% оплачиваются Заказчиком в качестве доплаты в течение 3-х банковских дней после получения письменного уведомления о готовности конструкций на производстве Подрядчика.

4.1.3. 100% стоимости доставки, монтажных и пуско-наладочных работ, что составляет ___________ рублей, в том числе НДС 18% оплачивается Заказчиком после завершения монтажа и подписания сторонами Акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

4.2. Приемка выполненных работ производится в следующем порядке:

4.2.1.После осуществления испытаний и при положительном результате испытаний Подрядчик передает Заказчику оформленные со своей стороны Акты выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

4.2.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней проверить предоставленные Подрядчиком документы, указанные в п.4.3.1.и подписать направленные Подрядчиком Акты выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или представить мотивированный отказ.

4.2.3. При наличии у Заказчика претензий к выполненной Подрядчиком работе Сторонами оформляется протокол с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Поставить в соответствии с Графиком производства и оплаты работ, прилагаемыми техническими заданиями все необходимое оборудование.

5.1.2. Доставить Оборудование в место поставки и передать его Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.3. Произвести монтаж Оборудования.

5.1.4. Произвести в соответствии с условиями настоящего Договора пуско-наладочные работы Оборудования.

5.1.5. Обеспечить в ходе монтажных и пуско-наладочных работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Производить в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре, оплату счетов, выставляемых Подрядчиком .

5.2.2. Предоставить Подрядчику место для складирования оборудования.

5.2.3. Подключить к постоянной сети Оборудование

5.2.4. Выполнить общестроительные работы после установки Оборудования

5.2.5. Обеспечить свободный доступ персонала Подрядчика на рабочий объект на весь период проведения монтажных и наладочных работ.

1. 6. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ

6.1. Подрядчик гарантирует, что:

6.1.1. Поставляемое Оборудование соответствует стандартам, нормам и правилам РФ.

6.1.2. Характеристики поставляемого Оборудования и качество его работы будут полностью соответствовать условиям настоящего Договора.

6.2. Подрядчик гарантирует отсутствие дефектов на Оборудовании, которое он передаёт и монтирует, а также эффективное и правильное функционирование этого Оборудования в течение 24 месяцев после подписания Акта выполненных работ, при соблюдении Заказчиком условий эксплуатации смонтированного Оборудования и заключением договора на сервисное обслуживание.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Оборудования, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения Оборудования по вине Заказчика или третьих лиц.

6.4. Срок гарантии увеличивается на время простоя оборудования по причине гарантийного случая.

6.5. Если в Оборудовании, которое поставил и смонтировал Подрядчик , ответственным представителем Заказчика обнаружены какие-либо недостатки, препятствующие его нормальной эксплуатации, Стороны применяют следующую процедуру:

6.5.1. Заказчик извещает Подрядчика о недостатках в течение 2 рабочих дней со дня обнаружения, а в течение следующих двух дней дает подробное сообщение с описанием недостатков.

6.5.2. В течение двух дней с момента получения подобного сообщения Подрядчик направляет за свой счёт своего ответственного представителя, который совместно с ответственными представителями Заказчика характеризуют недостаток и степень ответственности за него с составлением совместного двухстороннего Акта.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.В случае если будут иметь место нарушения сроков поставки и передачи Оборудования Заказчику , а также завершение монтажных и наладочных работ, указанных в настоящем Договоре, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости не поставленного оборудования и не выполненных в срок работ, но не более 5% от общей цены настоящего Договора.

7.1.1. За просрочку платежа Заказчик уплачивает Подрядчику пеню из расчета 0,1 % от суммы платежа за каждый день просрочки, но не более 5 % от общей цены настоящего Договора.

7.2.В случае нарушения одной из сторон какого-либо обязательства по настоящему Договору, в том числе в случае расторжения Договора по этой причине, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки , причиненные таким нарушением, а если Договором в таком случае предусмотрена уплата штрафа или пени, то и убытки в части, не покрывае­мой неустойкой .

7.3.Уплата пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые сторона не могла ни предвидеть, ни преодолеть своими силами.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участники данного Договора не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, такие как, пожары, взрывы, наводнения, землетрясения, несчастные случаи, забастовки или другие подобные действия рабочих, локауты, саботаж, социальные потрясения, нарушения общественного порядка, а также длящиеся более одного месяца военные действия любого характера, если они препятствуют выполнению предмета настоящего Договора.

9.3. Сторона, для которой создалась временная или полная невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств в письменной форме о начале и ожидаемых сроках действия и прекращения указанных обстоятельств. Надлежащим подтверждением наступления и прекращения указанных выше обстоятельств будут служить свидетельства, выданные Полномочными органами стороны Подрядчика или Заказчика соответственно.

9.4. Если данные обстоятельства будут длиться более трех месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору частично или полностью, причём ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ (АРБИТРАЖ)

10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с его исполнением, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

10.2. В случае не достижения Сторонами согласия о порядке и условиях выполнения настоящего Договора, спор передается в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика , с обязательным соблюдением претензионного досудебного порядка урегулирования споров.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами.

11.2. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и остаётся в силе до полного выполнения Сторонами своих обязательств. После заключения настоящего Договора предыдущая переписка и документация Сторон, касающаяся предмета настоящего Договора, утрачивает юридическую силу.

11.3. Дополнения, дополнительные соглашения, приложения, протоколы, акты, накладные и иные формы документов , составленные после заключения настоящего Договора и касающиеся его предмета, в зависимости от содержания могут дополнять или изменять отдельные его положения при условии, что они оформлены надлежащим образом и подписаны от каждой Стороны уполномоченными на то лицами.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Приложения:

1. Приложение №1 – Техническое задание и расчет стоимости изделий на 1 листе.
2. Приложение №2 – График производства и оплаты работ на 1 листе.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Рассматриваемый в настоящей статье договор распространен и активно применяется субъектами предпринимательской деятельности. Обусловлено это удобством и практичностью. Так, лицо, приобретающее оборудование, особенно дорогостоящее, заключив его, может рассчитывать не только на то, что ему доставят этот товар, но и на то, что установят, наладят, смонтируют и введут его в эксплуатацию.

По своей сути эта сделка является смешанным договором, в котором содержатся условия договора поставки (см. гл. 30 Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ) и договора подряда (гл. 37 ГК РФ). Таким образом, к соответствующим частям заключенного договора будут применяться правила, которые регулируют отношения либо по поставке, либо по подряду. Вместе с тем порядок применения таких правил может быть изменен контрагентами по их соглашению (см. п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Стоит отметить, что приобретение оборудования покупателем может быть осуществлено только на основании договора поставки, а его дальнейший монтаж произведен по отдельному договору подряда или возмездного оказания услуг. Такой отдельный договор покупатель может заключить не только с лицом, у которого он приобрел товар, но и с третьими лицами. Между тем в хозяйственной деятельности многие применяют именно смешанный договор, содержащий в себе обязанность поставщика поставить оборудование и установить его.

Скачать образец договора на поставку оборудования можно по следующей ссылке: Договор на монтаж и поставку оборудования - образец .

Учитывая то, что рассматриваемый договор является смешанным, он должен содержать в себе существенные условия обоих договоров — и подряда, и поставки. В противном случае такое соглашение может быть признано незаключенным как полностью, так и в части.

Существенные условия договора поставки

Даже простой образец договора поставки оборудования должен содержать по меньшей мере одно существенное условие, предусмотренное законодательством, — условие о предмете сделки. В свою очередь, предметом в данном договоре будет тот товар (оборудование), который покупатель решил купить, а поставщик — поставить.

С целью снижения риска признания данного условия несогласованным, а также более точной идентификации поставляемого оборудования в договоре необходимо отражать не только наименование оборудования, но и его характеристики, в том числе:

• наименование производителя;
• марку, модель;
• год выпуска;
• мощность;
• габариты;
• иные технические характеристики поставляемого товара (в зависимости от его типа), позволяющие более точно его индивидуализировать.

Помимо предмета поставки необходимо согласовать и условия о ее сроке, а также о цене договора и качестве товара. Данные условия не являются существенными, но опять же с целью предотвращения нежелательных последствий в будущем рекомендуется придать им статус таковых на основании соответствующего заявления стороны (см. абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Существенные условия договора подряда

Договор на поставку оборудования с монтажом должен содержать и существенные условия договора подряда. Это:

1. Условие о предмете. Применительно к рассматриваемому договору это условие должно содержать:

• наименование оборудования и его индивидуализирующие признаки (учитывая, что это условие отражается в пунктах о поставке товара, можно сделать отсылку к соответствующему пункту договора поставки и монтажа оборудования);
• наименование работ, которые должен произвести подрядчик-поставщик, выполняя монтаж, их этапы и содержание;
• результат работ, который желает получить покупатель-заказчик.

1. Условие о сроке, в который работы по монтажу должны быть произведены. При этом необходимо указывать дату, с которой подрядчик должен приступить к монтажу оборудования, и дату, не позже которой монтаж должен быть закончен, а результаты сданы заказчику по соответствующему акту. При отсутствии сроков, но определении времени начала работ, например после оплаты аванса, договор не будет являться незаключенным (см. п. 6 информационного письма ВАС РФ от 25.02.2014 № 165). Если монтаж предполагает работу в несколько этапов, рекомендуется определить в договоре дату начала и окончания каждого такого этапа.

Несмотря на то, что цена выполнения монтажных работ не является существенным условием, ее также желательно закрепить в соглашении, разделив при этом, какая часть является вознаграждением за работу, а какая — сопутствующими расходами (на материал для работ, аренду техники, зарплату рабочим и т. п.).

ВАЖНО! Если в договоре не прописано, что цена монтажа приблизительная, она является твердой и поставщик-подрядчик не вправе требовать ее увеличения.

Поскольку рассматриваемый договор содержит в себе элементы двух договоров, предусмотренных ст. 506 и 702 ГК РФ, при его составлении следует учитывать законодательные требования, предъявляемые к обоим соглашениям. При этом контрагентов можно назвать как поставщиком и покупателем, так и подрядчиком и заказчиком — особой роли это не играет.

А чтобы снизить потенциальные риски при исполнении такого договора, в него рекомендуется включить следующее.

Образец договора поставки оборудования должен содержать условия:

• о качестве оборудования, подлежащего поставке (ст. 469 ГК РФ);
• комплектности и количестве (ст. ст. 465, 478 ГК РФ);
• перечне документов, которые должны быть переданы вместе с поставляемым товаром (технические паспорта, инструкции, лицензии, сертификаты и т. п., ст. 464 ГК РФ);
• гарантийном, а при необходимости и постгарантийном обслуживании;
• порядке приема оборудования по количеству и качеству.

Помимо этого, в договор следует включить цену приобретаемого оборудования. Данное условие некоторыми судами считается существенным (см., например, постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.08.2017 по делу № А40-246178/2016). В то же время большинство судов не рассматривают данное условие как существенное, считая, что цена может быть определена в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК РФ (см. постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 15.05.2017 по делу № А43-5716/2016).

Чтобы исключить возможные риски, связанные с монтажом оборудования, желательно указать следующие условия подряда:

• гарантийные обязательства подрядчика на выполненный монтаж оборудования (ст. 722 ГК РФ), условия постгарантийного обслуживания;
• условия приемки смонтированного оборудования (ст. 720 ГК РФ), перечень документов, которые стороны обязуются при этом подписать;
• цену монтажа (ст. 709 ГК РФ);
• требования к качеству выполненных работ (ст. 721 ГК РФ).

В договор монтажа и поставки оборудования нужно внести условия о наступлении и привлечении к ответственности, а также порядке оплаты поставки и монтажа. Согласовывая последние, нужно предусмотреть не только форму расчетов, но и сроки оплаты. Учитывая, что соглашение несет в себе элементы двух договоров, оплата может производиться за поставку после передачи оборудования покупателю, за монтаж — после приемки работ. Однако в образец договора поставки оборудования и монтажа можно внести и иной порядок.

ВАЖНО! При приобретении оборудования в рассрочку в договоре обязательно указываются размеры платежей, их сроки, порядок внесения как существенное условие в соответствии с п. 1 ст. 489 ГК РФ.

Указывая требования к качеству как работ, так и самого товара, следует отражать именно те специфические требования, в выполнении которых заинтересован покупатель (например, выбор материала, сорта, уникальные особенности конструкции). Если таких особых требований у него нет, то по умолчанию качество работ и оборудования должно соответствовать обычным или обязательным требованиям для соответствующего вида товара (см. ст. 469, 721 ГК РФ).

Условия о гарантии

По смыслу ст. 724 ГК РФ, если контрагенты не укажут в соглашении условия гарантии и она не будет вытекать из закона, то покупатель при обнаружении каких-либо недостатков будет ограничен в сроке предъявления претензий к контрагенту. Он сможет заявить их в течение 2 лет с того момента, как принял монтажные работы. Включение такого условия в договор поставки оборудования с монтажом позволит определить более долгий гарантийный срок и избежать иных споров, связанных с недостатками товара.

Согласовывая условия гарантии, нужно указывать, что гарантия устанавливается не только на само оборудование, но и на монтажные работы. Также в образец договора поставки и установки оборудования рекомендуется вносить такие условия:

1. Момент, с которого начинает течь гарантийный срок. По общим правилам течение срока по поставке начинается с момента передачи оборудования, а по подряду — с момента подписания акта приемки выполненных работ.
2. Объем гарантии. Распространяется она на все выполненные работы или нет, устанавливается ли она на комплектующие к оборудованию (при отсутствии данного пункта, согласно ст. 470 ГК РФ, гарантия на комплектующие будет распространяться).
3. Срок устранения недостатков после их выявления.
4. В отношении поставки — кто будет оплачивать расходы по возврату оборудования с недостатками.

Приемка оборудования и установки с пусконаладкой

Довольно распространена практика включения в соглашение порядка приемки поставленного оборудования по инструкциям, утвержденным постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 и от 25.04.1966 № 90-38. Однако контрагенты могут согласовать собственный порядок приемки.

В последнем случае в договоре нужно указать:

• время приемки и место, где она должна происходить;
• лиц, которые должны присутствовать на этом мероприятии, со стороны как покупателя, так и поставщика;
• перечень действий покупателя, которые он должен совершить, чтобы удостовериться в качестве, комплектности оборудования, а затем принять его;
• перечень документов, которыми стороны должны оформить приемку оборудования.

Согласовывая условие о порядке приема монтажа, стоит указать те же самые моменты. Дополнительно следует отразить в договоре условие о проведении тестовых испытаний оборудования. В случае приема смонтированного оборудования без пусконаладочных работ и обнаружения затем каких-то неполадок покупатель впоследствии может лишиться права ссылаться на явные недостатки (п. 3 ст. 720 ГК РФ).

Договор поставки оборудования с монтажом и пусконаладкой должен содержать порядок перехода риска порчи и случайной гибели. Учитывая, что по общему правилу риск случайной гибели переходит к покупателю после передачи оборудования (п. 1 ст. 459 ГК РФ), для него оптимально будет изменить этот срок, указав, что такой риск переходит к нему после приемки монтажа.

Поставка и монтаж оборудования в одном договоре: риск признания незаключенным

В случае несогласования хотя бы одного из существенных условий подряда и поставки, которые являются элементами смешанного договора на поставку и монтаж оборудования, договор (поставки либо подряда) будет признан незаключенным.

ВАЖНО! Особое внимание следует обратить на переписку сторон, предшествующую заключению соглашения. Если в данной переписке один из контрагентов потребовал согласовать в договоре какое-либо условие, например о цене, сроках, каких-либо обязанностях, то игнорирование данного требования и невключение его в заключаемое соглашение будет основанием для признания части или всего договора незаключенным (см. п. 11 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165).

Признание судом незаключенным договора в части одного из двух рассматриваемых договоров не означает, что договор будет полностью незаключенным. То есть если стороны не согласовали все существенные условия по подряду, то по поставке они могут исполнить все свои обязательства друг перед другом.

Вместе с тем если судом признана незаключенной поставка, это может повлечь за собой невозможность выполнения монтажных работ. К примеру, если контрагенты не указали наименование и технические характеристики поставляемого оборудования, возникнет неопределенность, какое оборудование требуется монтировать (см. решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 07.07.2009 по делу № А07-9384/2009). То есть если при признании договора поставки незаключенным договор подряда остается в силе, то фактически он будет неисполнимым.

Риск непризнания договора смешанным

Еще одним важным аспектом, который может повлечь неблагоприятные последствия для сторон, являются случаи, когда поставка и монтаж оборудования в одном договоре признаются судом не смешанным договором, а содержащим элементы только одного — поставки или подряда.

Так, если суд установит, что отношения между сторонами регулируются только нормами ГК РФ о поставке, то у покупателя будут отсутствовать некоторые права, на которые он рассчитывал при заключении соглашения, например:

• право отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения понесенных убытков в порядке ст. 715 ГК РФ в случае, когда контрагент не приступает к монтажу вовремя или выполняет его слишком медленно;
• право отказаться от исполнения договора подряда в одностороннем порядке, уплатив контрагенту денежные средства за выполненный объем работы и возместив убытки, как того предусматривает ст. 717 ГК РФ (при отсутствии такого условия в тексте договора).

Негативные последствия могут появиться и тогда, когда суд квалифицирует договор поставки и монтажа оборудования как простой договор подряда. В таком случае покупатель, например, не сможет воспользоваться правом, предусмотренным п. 2 ст. 475 ГК РФ, т. е. потребовать замены оборудования ненадлежащего качества.

Когда договор может быть не признан смешанным

Признание судами заключенного договора на поставку и монтаж оборудования не смешанным не редкость. Свою позицию судебные органы обосновывают тем, что суть договора полностью подпадает под нормы, регулирующие договор поставки или договор подряда. Само же название договора не является основанием для того, чтобы признать его смешанным.

В таких случаях основным обязательством признается то, что более раскрыто и урегулировано в условиях соглашения, более значимо для сторон по своему содержанию.

Так, решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 22.11.2017 по делу № А65-15525/2017 договор поставки с монтажом не был признан смешанным. Суд квалифицировал его как договор подряда с иждивением подрядчика (ст. 704 ГК РФ), обосновывая это следующим:

• интерес контрагента подрядчика заключался в получении результата работ, а не в получении права собственности на оборудование;
• договором предусмотрено, что поставщик обязался произвести монтаж поставленного оборудования за плату с помощью собственных материалов;
• цена договора складывается из стоимости оборудования и стоимости монтажа, определяемой по фактически выполненным и принятым работам.

Встречаются спорные ситуации, когда суд не признает договор смешанным, а считает его простым договором поставки, если эксплуатация оборудования невозможна без его монтажа. В качестве обоснования заявляется, что монтаж — это этап поставки (см. решение Арбитражного суда Пензенской области от 20.11.2009 по делу № А49-3887/2009).

Подытоживая вышесказанное, нужно отметить, что, заключая договор и поставки, и монтажа оборудования - образец которого представлен по ссылке выше, нужно уделять особое внимание не только существенным условиям двух договоров, входящих в его содержание, но и тщательно разграничивать все остальные условия, недвусмысленно давая понять, какое из них относится к поставке, а какое — к подряду.

г. Москва « » __________ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «_____________», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Открытое акционерное общество «_____________» (ОАО «______________»), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор монтажа (далее - "Договор") о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
1.1. Субподрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора и утвержденной проектно-сметной документацией выполнить по заданию Генподрядчика своими и/или привлеченными силами комплекс работ по поставке, монтажу и пуско-наладке технологического оборудования (далее - «Работы») согласно Календарному плану (Приложение № 2) на строительном объекте «_____________________» в районе «__________________», квартал __, корп. __, (далее - «Объект»), а Генподрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения указанных работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором поставки оборудования цену.

Статья 2. Стоимость работ и порядок взаиморасчетов
2.1. Стоимость работ (с учетом стоимости используемых материалов и др.), указанных в п. 1.1. настоящего , определяется в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора поставки.
Стоимость работ на момент подписания настоящего Договора является твердой и изменению не подлежит.
2.1.1. В течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента заключения договора поставки оборудования Генподрядчик перечисляет Субподрядчику аванс в размере 100% от стоимости поставляемого оборудования и 20 % от стоимости монтажных и пуско-наладочных работ по настоящему Договору с учетом НДС 18%, что составляет _________ (___________________) рублей с последующим пропорциональным удержанием его при оплате согласно актам приемки фактически выполненных работ.
2.2. Оплата выполненных Субподрядчиком работ производится Генподрядчиком на основании надлежащим образом оформленных актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по установленным формам (ф. № КС-2, ф. № КС-3), которые предоставляются Генподрядчику не позднее 15-го (пятнадцатого) числа каждого месяца, и соответствующих счетов-фактур, предъявленных Субподрядчиком к оплате. Оплата производится за фактически выполненный объем работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента (даты) подписания указанных форм. По согласованию между Сторонами настоящего договора монтажа допускаются другие формы взаиморасчетов, не противоречащие действующему законодательству РФ.
2.3. При необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором и проектно-сметной документацией, Стороны в письменной форме предупреждают друг друга об этом и подписывают дополнительное соглашение до начала выполнения указанных работ с указанием их стоимости, которое станет приложением к настоящему договору монтажа.
2.4. Генподрядчик удерживает с Субподрядчика 3 (три) % от стоимости выполненных работ (не включая стоимость поставленного оборудования) за оказанные генподрядные услуги, в том числе НДС 18%. Стороны ежемесячно подписывают двухсторонние акты по факту оказания генподрядных услуг одновременно с подписанием форм № КС-2, № КС-3. Стоимость генподрядных услуг удерживается с Субподрядчика ежемесячно при расчетах за выполненные работы.
2.5. Потребляемую электроэнергию для нужд строительства Субподрядчик оплачивает на основании двухсторонних актов, составленных по показаниям соответствующих контрольно-измерительных приборов, а при их отсутствии - исходя из фактически отработанного агрегатами времени и их мощности.
2.6. Генподрядчик при оплате окончательного расчета за выполненные работы удерживает с Субподрядчика 5 (пять) % от причитающейся Субподрядчику общей стоимости выполненных работ по настоящему договору монтажа (не включая стоимость поставленного оборудования). Удержанная сумма выплачивается Генподрядчиком Субподрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента истечения гарантийного срока, полностью либо в части - за вычетом расходов на привлечение третьих лиц для устранения дефектов на Объекте в течение гарантийного срока. Если стоимость устранения дефектов превысит процент, указанный выше, Субподрядчик обязан возместить такую разницу на основании подтверждающей расходы документации. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

Статья 3. Обеспечение материалами и оборудованием
3.1. Субподрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению строительства необходимыми материалами, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями и строительной техникой (согласно проектной спецификации), необходимыми для выполнения работ, в сроки и в количестве в соответствии с номенклатурой поставки Субподрядчика, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование.
Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Копии этих сертификатов, паспортов и т.п. должны быть предоставлены другой Стороне не позднее, чем за пять календарных дней до начала производства работ, выполняемых с использованием указанных материалов и оборудования.
3.2. Генподрядчик осуществляет необходимые для строительства Объекта поставки оборудования, строительных материалов, изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники и других материалов в соответствии с проектно-сметной документацией и номенклатурой поставки Генподрядчика. Субподрядчик принимает, разгружает и складирует их своими силами и средствами и за свой счет.

Статья 4. Сроки выполнения работ
4.1. Субподрядчик обязан выполнить работы, указанные в п. 1.1. договора, и в установленном порядке сдать их результат Генподрядчику в течение шестидесяти рабочих дней с момента предоставления по акту фронта работ.
Начало производства работ: _______________201__ г.
Окончание работ: ___________________201__ г.
4.2. В случае выполнения Субподрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных настоящим договором поставки и проектно-сметной документацией, срок выполнения работ по настоящему договору монтажа может быть продлен на время выполнения дополнительных работ, что фиксируется в дополнительном соглашении Сторон.

Статья 5. Права и обязанности Генподрядчика
5.1. Генподрядчик обязан:
5.1.1. Передать Субподрядчику по акту, подписанному обеими Сторонами, на период выполнения работ строительную площадку, пригодную для производства работ (предоставить фронт работ).
5.1.2. Предоставить Субподрядчику документацию, необходимую для производства работ.
5.1.3. Своевременно производить приемку и оплату выполненных Субподрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего договора поставки оборудования.
5.1.4. Предоставить Субподрядчику бытовое помещение для размещения персонала (за один календарный день до начала производства работ по настоящему Договору).
5.1.5. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями.
5.1.6. Обеспечить доступ персонала Субподрядчика на Объект при условии соблюдения последним контрольно-пропускного режима, установленного на Объекте.
5.1.7. Обеспечить пожарно-сторожевую охрану Объекта.

и т.д...

Весь типовой бланк и образец договора поставки монтажа и пуско-наладки оборудования доступен для бесплатного скачивания в виде прикрепленной формы варианта документа.

«___» ________ 20__г.

Именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующей на основании _____, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать закупаемое им оборудование, а Покупатель обязуется принять и оплатить оборудование в соответствии с _______, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Поставщик обязуется осуществить за плату работы по монтажу поставленного оборудования с использованием материалов Поставщика, а Покупатель обязуется оплатить указанные работы в соответствии с ______, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА (СТОИМОСТЬ) ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена настоящего Договора составляет ___________ руб.______________, что подтверждается Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Указанная в пункте ___ сумма включает в себя все необходимые расходы Поставщика по настоящему Договору.

2.3. Изменение цен на поставленное оборудование возможно в случаях, установленных законодательством или данным Договором по письменному соглашению Сторон.

2.4. Покупатель обязуется перечислить на счет Поставщика _______ от указанной в пункте __ суммы до _____ года в качестве аванса по настоящему Договору. Оставшуюся сумму Покупатель обязуется перечислить на счет Поставщика в течение ______ со дня подписания акта приема-передачи.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Осуществить монтаж поставляемого оборудования не позднее ______ года при условии соблюдения Покупателем порядка оплаты.

3.1.2. Выполнить работы, указанные в настоящем Договоре, в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, строительными нормами и правилами, проектной документацией.

3.1.3. Гарантировать качество поставленного оборудования и выполненных работ по настоящему Договору.

3.1.4. Предоставить для работ на объекте квалифицированный персонал, аттестованный для всех видов работ по Договору, выполняемых по указанному в _____ Покупателем адресу.

3.1.5. Неукоснительно выполнять на объекте необходимые меры по технике безопасности, меры по охране окружающей среды и меры по пожарной безопасности.

3.1.6. Представить Покупателю в полном объеме исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на приобретаемое и устанавливаемое оборудование.

3.1.7. Поставщик осуществляет поставку по адресу, указанному Покупателем в ____, на условиях доставки. Допускается досрочная поставка. Датой фактической поставки считается дата подписания акта приема-передачи.

3.1.8. По окончании выполнения работ по настоящему Договору Поставщик представляет Покупателю акт приема-передачи выполненных работ (в рублях) и счет-фактуру (в рублях). Сумма НДС выделяется в акте приема-передачи выполненных работ отдельной строкой. Покупатель в течение ___ рабочих дней рассматривает и утверждает акт приема-передачи в случае отсутствия претензий или направляет Поставщику мотивированный отказ в приеме работ. В случае непредставления мотивированного отказа в ___ дневный срок с момента представления Поставщиком акта Покупателю акт считается принятым и подлежит оплате Покупателем.

3.1.9. В случае мотивированного отказа Покупателя от подписания акта Покупатель передает перечень необходимых доработок и согласовывает с Поставщиком сроки их выполнения. После устранения замечаний, указанных в перечне, Поставщик вновь передает Покупателю акт приема-передачи, после чего вступает в силу пункт ___.

3.1.10. Несмотря на подписание акта, Поставщик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Договора.

3.1.11. Устранять все недоделки в течение времени, согласованного Сторонами. При этом Поставщик обязан начать устранение таких недоделок не позднее ___ дней с даты подписания перечня доработок.

3.1.12. Сдать выполненные работы уполномоченным представителям Покупателя.

3.1.13. По желанию Покупателя консультировать персонал Покупателя и передать инструкцию по эксплуатации оборудования.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Оплатить поставленное оборудование и выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.

3.2.2. Принять поставленное оборудование в сроки, указанные в пункте ___ настоящего Договора.

3.2.3. Обеспечить Поставщику все необходимые условия для выполнения работ по настоящему Договору:

3.2.3.1. Подготовка объектов к монтажу оборудования (согласование с Поставщиком графика и времени проведения работ на период производства работ, ограничение доступа третьих лиц при проведении работ и т. п.).

3.2.3.2. Временное освещение мест монтажа (при необходимости) и обеспечение возможности подключения средств малой механизации Поставщика к источникам электропитания.

3.2.4. Представлять Поставщику имеющуюся документацию и информацию, необходимые для выполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

3.2.5. Предоставить Поставщику возможность проведения работ по указанному Покупателем адресу не менее ____ часов в день.

3.2.6. Обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении Поставщиком работ.

3.2.7. Обеспечить Поставщика отапливаемым помещением для раздевалки персонала и охраняемым местом (помещением) для складирования материалов, инструмента и оборудования.

3.2.8. Немедленно информировать Поставщика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Договору.

3.2.9. Обеспечить доступ персонала и транспорта Поставщика на все необходимые для проведения работ площади.

3.3. Стороны обязаны сообщить друг другу об изменении своего юридического адреса, номеров факсов, телефонов, реквизитов банковских счетов не позднее ____ с даты их изменения. В случае невыполнения этого условия виновная Сторона компенсирует все расходы (включая полную компенсацию возможных судебных издержек), понесенные другой Стороной в процессе установления ее местонахождения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Покупатель обязан уплатить Поставщику пени за задержку исполнения условий пункта ___ настоящего Договора в размере _______________.

4.3. Поставщик обязан уплатить Покупателю пени за задержку исполнения условий пункта _____ настоящего Договора в размере _____________.

4.4. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Поставщик гарантирует качество выполненных работ и поставленного оборудования по настоящему Договору в течение ____ со дня подписания акта.

5.2. В течение гарантийного периода Поставщик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте ___, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору.

6.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в пункте __, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.

6.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом __, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте ___, и их последствия продолжают действовать более ________, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев.

7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в __________ в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для ___.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

9.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

Договор на монтаж оборудования (образец)

Составление договоров поставки и монтажа оборудования (образец последнего можно скачать по ссылке в конце статьи) может вызвать некоторые затруднения. Эта статья призвана разрешить такие затруднения и показать способ составления договора.

Договор на монтаж оборудования

Соглашение на монтаж оборудования обычно заключается путем подписания договора подряда. Называться он может и договором монтажа, но регулируется нормами, относящимися к подряду (т. е. гл. 37 ГК РФ). Зачастую к данному соглашению применяются положения о возмездном оказании услуг. Однако ст. 779 ГК РФ содержит перечень услуг, в число которых монтаж оборудования не входит. Договор на оказание услуг по установке оборудования, в отличие от работ, характеризуется отсутствием материального характера. Услуги потребляются заказчиком непосредственно в процессе их оказания и не предполагают предоставления исполнителю какого-либо технического задания.

Стороны свободны в заключении договора. Поэтому конкретные условия такой сделки оформляются сторонами индивидуально. Отразим основные моменты и особенности договора на установку оборудования.

По договору монтажа оборудования одна сторона берет на себя обязательство выполнить работы по установке соответствующих объектов и сдать их результат заказчику. В свою очередь заказчик берет на себя обязательство принять результат работы и перечислить исполнителю плату, установленную условиями договора.

Кроме этого, в договоре должно быть указано:

• какое оборудование подлежит монтажу;
• где именно оно устанавливается;
• конкретный перечень требований, предъявляемых к результатам работ.

Возможно заключение смешанного договора поставки оборудования с монтажом и пусконаладкой. Объединение двух видов подобных сделок актуально в случаях, когда поставщик оборудования дополнительно предлагает проведение соответствующих работ по его установке.

Особенности договора

Одной из основных обязанностей заказчика по договору монтажа является подготовка помещений, фундаментов и конструкций под установку оборудования. Организации же, осуществляющей проведение соответствующих монтажных работ, надлежит проверить выполнение предшествующих подготовительных работ согласно проекту в отношении:

• фундаментов;
• опорных конструкций;
• помещений, тоннелей и каналов и т.д.

Кроме этого, до начала работ необходимо проконтролировать:

• соответствие оборудования проектам;
• комплектность узлов и агрегатов;
• технические характеристики оборудования и его готовность к установке;
• наличие специального монтажно-сборочного инструмента (при необходимости).

Монтаж оборудования можно начинать после подписания актов готовности помещений и фундаментов к соответствующей установке.

Условия осуществления подготовительных процедур и их приемки целесообразно прописать в договоре или специализированных приложениях к нему.

По умолчанию монтаж предполагает установку станков, узлов и агрегатов с соблюдением всех установленных требований. Установка объектов включает в себя закрепление оборудования на фундаменты или иные опорные конструкции, подключение его к сетям, панелям управления, приведение в состояние готовности к работе. Конкретизированный же перечень работ надлежит отразить в договоре или специализированных приложениях.

После окончания работ (или отдельных этапов работ) составляется специальный акт приемки работ со ссылкой на договор. Им фиксируется факт установки объекта с соблюдением всех необходимых требований. В нем указывают:

• наименования и номера оборудования,
• его количество и функционал;
• технические данные и другую необходимую информацию об установленных объектах;
• информацию о претензиях заказчика или отсутствии таковых.

Образец договора на монтаж оборудования