ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________
РФ, г. Челябинск "_____" _____________ 201__ г.
Общество с ограниченной ответственностью "Василек", в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем « Поставщик» с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка", в лице коммерческого директора Петрова Петра Васильевича, действующего на основании доверенности № ___ от ___________________, именуемое в дальнейшем « Покупатель» с другой стороны, далее совместно именуемые « Стороны», заключили договор о нижеследующем (Примечание: все лица, за исключением директора, заключают договоры от имени организации только на основании доверенности, оформление полномочий приказом не соответствует нормам гражданского законодательства о представительстве ) :
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю ______________________________________ (Прим: указать общее наименование поставляемого товара ), именуемые в дальнейшем Товар, а Покупатель обязуется принять товар и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Поставка производится отдельными партиями. Условия поставки каждой партии товара согласуются сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Спецификации содержат следующие условия:
— наименование товара (должно указываться полное и верное наименование по номенклатуре );
— количество товара;
— цена за единицу;
— срок поставки соответствующей партии товара;
-___________________________ (прим.: могут указываться дополнительные условия ).
(Примечание к разделу: условие договора о товаре должно быть прописано очень четко. Договор должен позволять определить точное наименование и количество товара, поставляемого в рамках договора. В противном случае договор будет считаться незаключенным, даже если он подписан и на нем стоят все печати . Незаключенность договора выражается в том, что при рассмотрении спора между сторонами, суд фактически вынужден игнорировать условия данного договора.
Последствия незаключенности договора непредсказуемы для обеих сторон. Как правило, от этого страдает та сторона, которая выполняет свои обязательства по договору раньше. Например, покупатель, если он приобретает товар по предоплате, или поставщик, если продает с отсрочкой платежа. При незаключенности договора судебная защита усложняется, пострадавшая сторона теряет возможность взыскания договорных неустоек и штрафных санкций. Чтобы этого не допустить, обращайте внимание на полное и точное указание в договоре условия о товаре.
При этом многие знают, что отнюдь не всегда характер отношений между сторонами позволяет заранее указать наименование и количество товара, поставляемого по договору. Например, если договор заключается на долгий срок, и поставки производятся отдельными партиями по мере необходимости, стороны заранее не знают, сколько и чего они поставят за время действия договора.
Для решения подобных проблем, придуманы, так называемые « рамочные» договоры, предполагающие согласование поставки каждой партии товара в отдельном документе (в спецификации, заявке и даже накладной). Пользоваться подобными конструкциями, безусловно, можно и нужно, но делать это нужно грамотно, понимая юридический смысл каждого слова. Неверное оформление подобных договоров и сопутствующих документов (спецификаций, заявок и т.д.) с высокой вероятностью приводит к усложнению защиты Ваших прав в суде.)
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
2.2. Каждая партия товара оплачивается двумя платежами:
— первый платеж в размере _____% стоимости партии товара производится не позднее _________________ дней с момента подписания сторонами соответствующей Спецификации;
— второй платеж в размере ______% стоимости партии товара производится не позднее, чем ___________ до согласованной даты поставки.
2.3. В случае просрочки выплаты Покупателем первого платежа Поставщик в соответствии с правилами ст. 328 ГК РФ вправе задержать поставку товаров на период просрочки внесения первого платежа.
2.4. В случае просрочки выплаты Покупателем второго платежа Поставщик в соответствии с правилами ст. 328 ГК РФ вправе задержать поставку до поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
(Примечание: к разделу: условия об оплате должны соответствовать Вашим реальным догвооренностям)
3. ПОСТАВКА, ПРИЕМКА И КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество поставленного товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, утвержденных РФ, либо требованиям, предоставляемым к изделиям подобного рода.
3.2. Приемка товара по качеству и количеству производится на складе Покупателя не позднее ____________ (дней, часов) с момента доставки по Акту приема-передачи либо по накладной формы ТОРГ-12. Приемка производится с участием уполномоченного представителя Покупателя.
3.3. При обнаружении скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены в момент приемки, Покупатель вправе предъявить претензии Поставщику в течение 30 (тридцати) дней с даты получения заказа. Товар, признанный обеими Сторонами браком, подлежит замене Поставщиком за свой счет.
3.4. Доставка товара на склад Покупателя по адресу _________________________________________ __________________________________________________________ производится Поставщиком за счет собственных средств.
(Примечание: Вопрос о порядке приемки товара по качеству и количеству является одним из самых важных. От правильности оформления приемочных документов зависит возможность предъявления претензий впоследствии. Если при приемке товара, не были выявлены зафиксированы недостатки, то покупатель, зачастую лишается возможности защитить свои права .
В случае, если стороны имеют возможность при приемке пересчитать и проверить весь поставленный товар, то предложенные нами формулировки договора Вам подходят.
Если же доставка производится через транспортную компанию и при приемке товара покупателем представитель поставщика присутствовать не может, то предусмотренный в договоре порядок приемки требуется изменить и усложнить с учетом всех возникающих рисков. В этом случае договор должен предусматривать порядок фиксации обнаруженных недостатков, вызова представителя поставщика и предъявления претензий. Кроме того, договор должен учитывать возможность появления недостатков в пути по вине транспортной компании.
Все вышеперечисленные обстоятельства учтены в Инструкциях Госарбитража №№П-6, П-7, регулирующих приемку товара по количеству и качеству. Если Вы желаете, чтобы эти инструкции регулировали Ваши отношения, на них обязательно нужно сделать ссылку в договоре, в противном случае инструкции применяться не будут. Однако, прежде чем использовать в своей работе эти документы, Вы должны с ними тщательно ознакомится и понять, что полное и верное их соблюдение весьма трудоемко и для небольших предприятий не всегда выполнимо.
Таким образом, по нашему мнению, порядок приемки товара должен разрабатываться индивидуально с учетом реальных взаимоотношений и особенностей работы сторон.)
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. В случае ненадлежащего выполнения взятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с положениями действующего законодательства.
4.2. Споры и разногласия при исполнении настоящего договора подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке. (Примечание: лучше указать арбитражный суд своего региона )
4.3. В случае нарушения срока исполнения поставки Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает пени в размере ____% от суммы неисполненного за каждый день просрочки. (Примечание: возможно ввести дополнительные штрафные санкции )
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
ДОГОВОР № ____
На поставку товара
г. Москва «____»_____________ 200_г.
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПрактик», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Варушкина А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________
Именуемый в дальнейшем «Покупатель» в лице -------____________________________________
Действующего на основании ___________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется поставить товар в ассортименте и количестве по ранее согласованной с Покупателем заявке, а Покупатель принять по накладной и оплатить указанный товар по ценам, согласованным сторонами в заявке, указанным в счетах на предоплату, которые оформляются на каждую отдельную поставку и являются неотъемлемой частью договора. При оплате позже сроков, указанных в счетах, стороны обязаны пересогласовать цены и количество поставляемой продукции.
2. Качество и комплектность
2.1. Качество и комплектность товара определяется соответствующими ГОСТами или техническими условиями. Качество товара удостоверяется сертификатом соответствия установленного образца.
2.2. Товар ненадлежащего качества, недопоставка, а также бой, превышающий 3% от количества поставляемого товара, подлежит замене при условии составления сторонами соответствующего акта.
2.3. Проверка поставляемого товара на комплектность, бой и количество производится: на месте разгрузки у Покупателя при поставке транспортом Продавца и в присутствии уполномоченного лица Продавца.
После приема-передачи товара и подписания накладной претензии по бою, комплектности и количеству не принимаются, за исключением скрытых недостатков товара, которые невозможно обнаружить без вскрытия индивидуальной упаковки Товара . В случае обнаружения скрытых недостатков Продукции, т.е. таких недостатков, которые не могли быть обнаружены Покупателем при приемке Продукции и могут быть обнаружены только при вскрытии индивидуальной упаковки Продукции, Покупатель может предъявить претензию Поставщику по качеству продукции в течение 10 дней с момента ее получения и Стороны обязаны составить двусторонний акт о выявленных скрытых недостатках.
3. Тара и упаковка
3.1. Поставляемый товар упаковывается в стандартную тару изготовителя, стоимость тары включена в стоимость товара. Тара возврату не подлежит.
4. Сроки и порядок поставки
4.1. Поставка товара в пределах г. Москвы производится Продавцом в течение 7 календарных дней с момента оплаты счета на поставляемую продукцию, и осуществляется транспортом Продавца за счет Продавца. Поставка товара за пределы г. Москвы осуществляется в соответствии со сроками, установленными Грузоперевозчиком.
4.2. Датой поставки товара: при доставке транспортом продавца считается дата, указанная в накладной, подтверждающей передачу товара.
4.3. Моментом перехода права собственности на товар и всех рисков с ним связанных, считается дата поставки товара, в соответствии с п.4.2..
4.4. Момент поставки товара подтверждается отметкой о получении товара на накладной Продавца, заверенной печатью Покупателя и подписанной уполномоченным лицом последнего. Предварительно Покупатель обязан предоставить письменное уведомление об образцах подписи данных уполномоченных лиц и оттиске печати.
5.Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или за ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством .
5.2. При несоблюдении срока платежа, предусмотренного настоящим договором, и в случае обращения Продавца за защитой своих нарушенных прав в судебные органы, Покупателю может быть предъявлен неустойка в виде пени в размере 0,05 (пять десятых) % в день от общей суммы отгруженного товара за каждый день просрочки.
5.3. В случае, если Поставщик не восполнит недопоставленное количество товаров либо не произведет замену некачественной Продукции в указанный срок, он уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости партии поставки за каждый день просрочки до момента восполнения образовавшейся недопоставки, при условии выставления претензии Покупателем.
5.4. Сторона, не выполнившая (выполнившая ненадлежащим образом) свои обязательства по настоящему Договору, должна незамедлительно, но не позднее 3-х календарных дней, уведомить об этом другую Сторону.
5.5. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится более 1 (месяца), настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон.
6. Форма и порядок расчетов
6.1. При первой поставке Покупатель осуществляет предоплату в размере 50% стоимости поставляемого товара. Оставшиеся 50% перечисляются на счет Продавца в течение 3 банковских дней со дня поставки товара в полном объеме. Покупатель считается исполнившим обязательство по оплате счета на получение товара в момент поступления денежных средств на расчетный счет Продавца в сроки, указанные в счете. Также оплата может быть произведена наличными денежными средствами путем внесения в кассу Продавца. Вторая и последующие поставки могут осуществляться на условии отсрочки оплаты за поставленную товар, Покупатель в течение 14 календарных дней с даты поставки товара обязан перечислить деньги за поставленный товар, а при необходимости и транспортные расходы по доставке товара, на расчетный счет Продавца в банке, обслуживающем последнего. Также оплата может быть произведена наличными денежными средствами путем внесения в кассу Продавца.
6.2. В исключительных случаях по соглашению сторон отгрузка может быть произведена по платежному поручению о предоплате. Данное платежное поручение должно быть заверено подписью ответственного лица и печатью банка, осуществляющего платеж, о снятии денежных средств с р/с Покупателя и иметь точную дату отправки денег на р/с Продавца.
7. Дополнительные условия
7.1. Во всем, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. При обнаружении продукции ненадлежащего качества , а также боя, Покупатель возвращает данный товар на склад Поставщика вместе с оформленным актом и накладной на возврат бракованной продукции. Поставщик в течение 5 рабочих дней производит проверку на соответствие ассортимента и качества возвращенного товара ассортименту и качеству заявленной продукции и по результатам проверки Поставщик заменяет товар на аналогичный, надлежащего качества, а при невозможности данной операции, возвращает Покупателю денежные средства за указанный товар.
Товар, не признанный Поставщиком для замены или возмещения, Покупатель обязан забрать в течение 3-х рабочих дней с момента получения уведомления любым доступным видом связи. При нарушении указанного срока, товар принимается на ответственное хранение. Покупатель обязан возместить Поставщику затраты, связанные с хранением, перетариванием и утилизацией товара, которые оформляются отдельным счетом. В случае недопоставки товара Поставщик обязуется осуществить допоставку в течение 3 рабочих дней, со дня составления соответствующего акта.
7.3. При изменении цены Продавец обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней предупредить Покупателя о планируемом увеличении. При отказе Покупателя с новой ценой товара Продавец приостанавливает действие договора в одностороннем порядке без наложения на последнего каких-либо имущественных санкций.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием форс- мажорных обстоятельств: стихийное бедствие, наводнение, землетрясение, военные действия и т.п. Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами, препятствующими выполнению обязательств по настоящему договору, должна известить другую сторону в письменной форме в течение 48 часов с момента их возникновения.
9. Прочие условия
9.1. Все дополнительные соглашения, а также изменения, дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
9.2. Документы, переданные по факсимильной связи, заверенные печатями и подписанные договаривающими сторонами, принимаются как подлинные документы, до замены последних оригинальными.
9.3. Срок действия договора устанавливается с «__»_______ 200_г. по 31 декабря 200_ года.
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.
9.5. Если ни одна из сторон за 10 рабочих дней до окончания срока, указанного в п.8.3., не заявит о намерении расторжения договора, то договор считается автоматически пролонгированным на следующий год и прежних условиях.
10. Адреса и реквизиты сторон
Продавец:
ООО «ЭнергоПрактик»
Юр.адрес: г. Москва, ул. Усиевича, д.13, помещение правления
ИНН/КПП 7714609320/771401001
Платежные реквизиты:
Расч/счет 40702810900910000364в ОАО «Банк Москвы»
Кор/счет 30101810500000000219
БИК 044525219
Покупатель:
Продавец: Покупатель:
_________________ ____________________
ДОГОВОР №_________
поставки продуктов питания
в детские оздоровительные учреждения
______________________________________
место составления договорадата
В лице _______________________________________,
наименование поставщика должность, фамилия, имя отчество
действующего (ей)на основании _____________________, именуемый (ая) в дальнейшемПоставщик, с одной стороны и ________________________________________________________________________
наименование заказчика
в лице _________________________________________________________, действующего (ей) на основании
должность, фамилия, имя отчество
Именуемый (ая) в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить в согласованные Сторонами сроки, а Покупатель— принять и оплатить продукты питания ___________________________________________ (далее – Товар) в количестве, ассортименте, указанные в спецификации (приложение к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить надлежащим образом осуществленную поставку Товара в соответствии с условиями Договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Поставщик обязан:
- Передать Покупателю Товар, предусмотренный настоящим Договором.
- Передать Товар свободным от любых прав третьих лиц.
- Поставить Товар, соответствующий ГОСТу, СанПиН, техническим регламентам. Предлагаемый к поставке Товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации.
- Поставить Товар, соответствующий СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», раздел 1.7 приложения 1 к СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».
- Поставить Товар в таре и упаковке, обеспечивающих сохранность продуктов при транспортировке всеми видами транспорта. Упаковка и фасовка соответствует ГОСТу, техническим регламентам, СанПиН.
- Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке Товара.
- Одновременно с передачей Товара предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность Товара, в том числе декларации о соответствии.
- Предоставить Покупателю всю необходимую документацию (оригиналы) по исполнению Договора:
- накладные;
- счета- фактуры, документы, подтверждающие качество и безопасность Товара;
2.1.9. Предоставить Покупателю счет на оплату Товара с момента подписания акта приема-передачи Товара;
2.1.10. Поставить Товар в специально оборудованном транспорте, предназначенном для перевозки продуктов питания с наличием санитарного паспорта.
2.2. Покупатель принимает на себя следующие обязанности:
2.2.1.Принять Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.2. Оплатить стоимость Товара в соответствии с условиями Договора.
2.2.3. Принять документы, предусмотренные в пунктах 2.1.7, 2.1.8 настоящего Договора.
2.2.4. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена, если в договоре поставки не предусмотрено иное. Товар, поставленный до получения Поставщиком уведомления, Покупатель обязан принять и оплатить.
3. Порядок осуществления поставки
3.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика до места нахождения Покупателя.
3.2. Товар должен быть поставлен в течение ____________________________
часов, календарных дней
с момента получения заявки Покупателя.
3.3. Датой поставки Товара считается дата подписания уполномоченным представителем Покупателя товаросопроводительных документов на Товар.
Передача Товара представителю Покупателя производится только при условии наличия у него доверенности на получение товарно-материальных ценностей, а также документа, удостоверяющего личность.
3.4. С момента подписания товаросопроводительных документов на Товар к покупателю переходит риск случайной гибели или порчи Товара.
3.5. Тара и упаковка товара возврату не подлежат.
3.6. Качество и безопасность Товара соответствуют государственным стандартам и подтверждаются соответствующими документами, действительными на территории Российской Федерации.
3.7. Поставщик имеет в наличии санитарный паспорт на автотранспорт для перевозки продуктов питания.
3.8. Прием Товара по количеству и качеству осуществляется в течение ___________________(часов, дней).
Покупатель производит приемку Товара по количеству и качеству, сличая данные при приемке с данными, указанными в сопроводительных документах Поставщика. Все отступления по качеству должны быть зафиксированы и точно отражены в акте приема — передачи Товара, который составляетсяПокупателем в произвольной форме.
3.9. При обнаружении несоответствия количества, качества, маркировки поступившего Товара, тары или упаковки требованиям стандартов, договора (включая спецификацию) или данным, указанным в маркировке и документах, удостоверяющих качество и безопасность Товара, Покупатель обязан приостановить приемку и направить Поставщику письменное уведомление о вызове его представителя. Представитель Поставщика обязан явиться в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления о вызове. Приемка забракованного (некачественного) Товара производится с участием представителя Поставщика, если Поставщик не дал письменных указаний иного рода.
3.11. Итоги приемки забракованного (некачественного) товара отражаются Сторонами в акте приема-передачи.
3.12. Претензии по количеству и качеству Товара предъявляются Покупателем Поставщику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Товара, при условии наличия составленного акта приема-передачи.
3.13. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным настоящим Договором, Покупатель вправе привлекать независимых экспертов.
3.14. Товар ненадлежащего качества утилизируется за счет Поставщика.
4. Цена Товара, порядок расчетов
4.1. Цена Товара указана в спецификации (приложение к Договору). Цена Товара указана с учетом НДС, затрат на доставку, разгрузочно-погрузочные работы, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. В течение срока действия Договора цена на Товар изменению не подлежит, т.е. является конечной.
4.2. Сумма Договора, включая расходы по поставке, составляет __________________________________
цифрами
(__________________________________________________________) рублей.
прописью
4.3. Сторонами Договора определен следующий порядок и сроки расчетов за Товар:
Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара Покупателю, при наличии финансирования и поступления денежных средств на счет Покупателя, но не позднее «_____» _____________ 20____ года.
5. Порядок разрешения споров
5.1 .Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнения условий Договора.
6. Порядок изменения и расторжения Договора
6.1. Настоящий Договор может быть изменен и (или) дополнен, а также расторгнут Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.
6.2. Любые соглашения по изменению и (или) дополнению условий, расторжению Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора и скреплены печатями Сторон.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пеней) составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
7.2. Поставщик несет ответственность за качество и безопасность Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств по настоящему Договору Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
7.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с ним и действующим законодательством Российской Федерации.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1.Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случаях, установленных законодательством, в частности, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), то есть чрезмерных и непредотвратимых в момент наступления срока исполнения сторонами своих обязательств по Договору.
К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.), забастовки, диверсии, запретительные и ограничительные меры органов государственной власти, а также другие, признанные таковыми арбитражным судом.
8.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга в течение 10-ти дней с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на то органами государственной власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (равно как и при просрочке уведомления), удостоверяющего документа Сторона Договора, их получающая, вправе не принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой Стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий Договора.
При этом срок исполнения обязательств по Договору, при отсутствии возражений с другой стороны может быть перенесён на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, но не более 2-х месяцев.
9. Действие Договора
9.1. Настоящий Договор заключен на срок с «_____» _________ 20___ г. по «_____» __________ 20___ г., а в части исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору до их полного исполнения.
10.Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному каждой из сторон.
Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение к Договору — спецификация.
11.Юридические адреса сторон
11.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в трехдневный срок уведомить друг друга об этом.
11.2. Банковские реквизиты Сторон.
(Полное наименование хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставку продовольственных товаров) , именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице (должность, Ф. И. О.) , действующего на основании , с одной стороны и
(полное наименование хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность) , именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице (должность, Ф. И. О.) , действующего на основании (Устава, Положения, Доверенности) , с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю продовольственные товары в обусловленные настоящим договором сроки, а Покупатель обязуется принять и оплатить их.
1.2. Ассортимент и количество продовольственных товаров определяются в спецификациях, которые согласовываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Получателем товаров является (покупатель или иное лицо) .
2. Качество товара
2.1. Поставщик гарантирует, что поставляемые по настоящему договору товары соответствуют по качеству действующим в РФ ГОСТам, техническим условиям (ТУ), медико-биологическим требованиям и санитарным нормам качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также удовлетворяют требованиям, установленным федеральным законом от 02.01.2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов".
2.2. Качество поставляемых по настоящему договору товаров подтверждается действующими сертификатами соответствия и прочими документами, подтверждающими соответствие качества товара действующим в РФ требованиям.
Срок действия сертификатов соответствия должен иметь силу в течение всего срока годности/реализации товаров. Сертификаты соответствия входят в состав комплекта сопроводительной документации на товар и в обязательном порядке передаются Покупателю.
2.3. Товар должен быть надлежащим образом упакован и замаркирован в соответствии с ГОСТами и ТУ. Тара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении и исключать свободный доступ к нему.
2.4. Сопроводительные документы на товар оформляются на русском языке и должны содержать необходимый и достаточный объем информации о товаре.
2.5. Поставщик обязан поставить товар с остаточным сроком годности не менее 50%.
2.6. Покупатель вправе возвратить Поставщику продовольственные товары с истекшим сроком реализации, только в случаях, если возврат таких товаров допускается или предусмотрен законодательством Российской Федерации.
Возврат товаров будет производиться по цене ____________ (это может быть та же цена, по которой товар был продан покупателю, либо цена с дисконтом).
Примечание. Хлеб и хлебобулочные изделия могут находиться в продаже на предприятиях торговли после выхода из печи не более срока, установленного в п. 3.11.8. Санитарных правил и норм СанПиН 2.3.4.545-96 "Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий", утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 25 сентября 1996 г. N 20). По истечении этих сроков продажа хлеба и хлебобулочных изделий запрещается, и они подлежат изъятию из торгового зала и возвращаются поставщику как черствые.
3. Периоды и порядок поставки товаров
3.1. Товары поставляются в течение срока действия договора отдельными партиями.
3.2. Периоды поставки отдельных партий - ____________.
3.3. График поставки товаров: (декадный, суточный, часовой и т.п.) .
3.4. Досрочная поставка товаров может производиться с согласия Покупателя. Товары, поставленные досрочно и принятые покупателем, засчитываются в счет количества товаров, подлежащих поставке в следующем периоде.
3.5. Поставка товаров осуществляется путем отгрузки (передачи) товаров Получателю, указанному в настоящем договоре.
3.6. Доставка товаров осуществляется Поставщиком путем отгрузки их (указать вид транспорта) .
4. Приемка продовольственных товаров Покупателем
4.1. Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие продовольственных товаров, поставленных в соответствии с настоящим договором.
4.2. Принятые Покупателем (получателем) товары должны быть им осмотрены в срок ____________.
Покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить Поставщика.
4.3. В случае получения поставленных товаров от транспортной организации Покупатель (получатель) обязан проверить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.
4.4. Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия настоящего договора.
4.5. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена. Товары, поставленные до получения Поставщиком уведомления, Покупатель обязан принять и оплатить.
4.6. Ассортимент товаров, недопоставка которых подлежит восполнению, определяется соглашением Сторон. При отсутствии такого соглашения Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товаров в ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена недопоставка.
4.7. Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором поставки, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению, кроме случаев, когда такая поставка произведена с предварительного письменного согласия Покупателя.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Отгружать товар в адрес Получателя указанным транспортом в согласованные сроки.
5.1.2. Извещать надлежащим образом получателя об отправке товара, а также направлять ему другие извещения, требующиеся ему для осуществления обычно необходимых мер для принятия поставки товара.
5.1.3. Предоставлять Покупателю транспортные и сопроводительные документы.
5.1.4. За свой счет обеспечить упаковку и тару, необходимую для поставки продовольственных товаров.
5.1.5. В случае недопоставки товаров в отдельном периоде поставки, восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия настоящего договора.
5.2. Покупатель (получатель) обязан:
5.2.1. Оплатить поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных настоящим договором.
5.2.2. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие продовольственных товаров, поставляемых в соответствии с настоящим договором.
5.2.3. Возвратить Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил товар, в месте отгрузки во время следующей поставки товаров или в любое другое время по требованию Поставщика.
5.3. Покупатель (получатель) вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до замены товара.
Примечание. Права и обязанности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставку продовольственных товаров, в связи с заключением и исполнением договора поставки продовольственных товаров предусмотрены ст. 9 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"
6. Переход рисков, связанных с товаром
6.1. Поставщик несет все риски, потери или повреждения товара до момента его поставки Получателю.
6.2. Получатель несет все риски, потери или повреждения товара с момента его получения.
7. Цена и порядок расчетов
7.1. Покупатель оплачивает поставляемые ему Поставщиком товары по ценам, указанным в спецификации.
7.2. В случае, если федеральными законами предусмотрено государственное регулирование цен на отдельные виды товаров, торговых надбавок (наценок) к ценам на них (в том числе установление их предельных (максимального и (или) минимального) уровней органами государственной власти), цены на такие товары, торговые надбавки (наценки) к ценам на них устанавливаются в соответствии с указанными федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами данных органов государственной власти и (или) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
7.3. Перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и порядок установления предельно допустимых розничных цен на них устанавливаются Правительством Российской Федерации.
7.4. Оплата производится в безналичном порядке за каждую партию товара отдельно по следующим правилам:
7.4.1. Продовольственные товары, на которые срок годности установлен менее чем десять дней, подлежат оплате в срок не позднее чем десять рабочих дней со дня приемки таких товаров Покупателем (получателем).
7.4.2. Продовольственные товары, на которые срок годности установлен от десяти до тридцати дней включительно, подлежат оплате в срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня приемки таких товаров Покупателем (получателем).
7.4.3. Продовольственные товары, на которые срок годности установлен свыше тридцати дней, а также алкогольная продукция, произведенная на территории Российской Федерации, подлежат оплате в срок не позднее чем сорок пять календарных дней со дня приемки таких товаров Покупателем (получателем).
7.5. Оплата продовольственных товаров в срок, установленный правилами, определенными пунктом 7.4. настоящего договора, осуществляется при условии исполнения Поставщиком обязанности по передаче документов, относящихся к поставкам таких товаров.
7.6. В случае, если Поставщик не передает или отказывается передать Покупателю документы, которые он должен передать, сроки оплаты продовольственных товаров, установленные правилами, определенными пунктом 7.4. настоящего договора, увеличиваются на период предоставления Поставщиком по запросу Покупателя указанных документов.
7.7. Стороны пришли к соглашению о включении в цену настоящего договора вознаграждения, выплачиваемого Покупателю в связи с приобретением им у Поставщика определенного количества продовольственных товаров - (вписать нужное количество) .
Размер вознаграждения составляет (вписать нужное (не может превышать десять процентов от цены приобретенных продовольственных товаров)) . Размер указанного вознаграждения не учитывается при определении цены продовольственных товаров.
Не допускается выплата указанного вознаграждения в связи с приобретением Покупателем отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, указанных в перечне, установленном Правительством Российской Федерации.
8. Ответственность Сторон
8.1. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан по выбору Покупателя вернуть ему уплаченную за товар сумму или заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим требованиям, предъявляемым к данному виду продовольственных товаров.
8.2. За недопоставку или просрочку поставки товаров Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере ______% от стоимости всей партии товаров за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
8.3. За несвоевременную оплату переданного в соответствии с настоящим договором товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере ______% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.
9.2. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:
- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;
- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
9.3. Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в случаях неоднократного нарушения сроков оплаты товаров.
9.4. Настоящий договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении.
9.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.
9.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до (указать срок) .
9.8. В случае если ни одна из Сторон после истечения срока действия договора не заявит о его расторжении, то договор продлевается на тех же условиях на тот же срок.
9.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите прав потребителей", другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
