Договор подряда на изготовление и монтаж мебели. Договор по оказанию услуг погрузочно-разгрузочных работ, сборке и разборке мебели, перевозке Договор подряда на изготовление кухонного гарнитура образец

ДОГОВОР ПОДРЯДА
на сборку офисной мебели

10.03.2015 № 76

г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью "Бета" , именуем ое в дальнейшем " Заказчик ", в лице генерального директора Петрова Александра Ивановича , действующ его на основании устава , с одной стороны, и Михалков Сергей Сергеевич , именуем ый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить из материалов и с помощью оборудования Заказчика работы по с борке офисной мебели в помещении, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 3 , в соответствии с условиями настоящего Договора, техническим заданием Заказчика, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить Подрядчику вознаграждение за выполненные работы.
1.2. Перечень мебели, которая подлежит сборке Подрядчиком, приведен приложение № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора .

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость работ Подрядчика по настоящему Договору составляет 320 000 (Триста двадцать тысяч) рублей без НДС .
2.2. Сумма, указанная в п. 2.1 настоящего Договора, оплачивается Заказчиком в течение 2 (двух) дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ и получения счета от Подрядчика .
2.3. Оплата Заказчиком Подрядчику суммы, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика.
2.4. В случае необходимости выполнения дополнительных работ, стоимость которых не входит в стоимость работ, указанных в п. 2.1 настоящего Договора, Подрядчик вправе увеличить стоимость работ, согласовав ее с Заказчиком. В этом случае Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору.

3 . СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом :
– начальный срок : 13 марта 2015 года ;
– конечный срок : 27 марта 2015 года .
3. 2 . Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору, согласованными обеими Сторонами.

4 . ПРАВА И ОБЯЗА ННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:
4.1. 1 . Выполнить работы с надлежащим качеством в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
4.1.2. Безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ по настоящему Договору и в период гарантийной эксплуатации результатов работ.
4.1.3. Своевременно предупредить Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ.
4.1.4. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:
– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о выполнении работ;
– иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ;
– иных обстоятельств, которые могут повлечь изменение сроков или стоимости работ.
4.1. 5 . Уведом и ть Заказчика о готовности результата работ к приемке не позднее 1 (одного) дня с момента завершения работ.
4 .1. 6 . Не позднее 2 (двух) дней с момента завершения работ представлять Заказчику акт сдачи-приемки работ.
4 .1. 7 . Соблюдать требования, содержащиеся в задании Заказчика, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

4 .2. Подрядчик вправе:
4 .2.1. Самостоятельно определять способы и методы выполнения работ .
4 .2.2. Требовать полной и своевременной приемки и оплаты работ Заказчиком .
4.2.3. Увеличить стоимость работ по настоящему Договору в случае изменения условий настоящего Договора.
4.2.4. Не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует выполнению настоящего Договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
4.2.5. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.

4 .3. Заказчик обязан :
4.3.1. Обеспечить Подрядчика необходимыми материалами и оборудованием для выполнения работ по настоящему Договору.
4.3.2. Заказчик обязан поставить материалы и оборудование в течение 2 (двух) дней после заключения настоящего Договора.
Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
4.3.3. Произвести своевременную оплату работ, предусмотренных настоящим Договором, в порядке и в сроки, предусмотренные разд. 2 настоящего Договора.
4.3.4. Принять результат выполненных работ в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
4 .3. 5 . Возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по сортировке и упаковке товара вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика .

4 .4. Заказчик вправе:
4 .4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой П одрядчико м , не вмешиваясь в его деятельность.
4 .4. 2 . В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от Подрядчика настоящего Договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от выполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, уплаченной за выполненную работу.
4 .4. 3 . В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Д оговора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика :
– безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
– соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
– возмещения своих расходов на устранение недостатков.
4.4.4. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.
4.4.5. Запрашивать у Подр я дчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Подрядчик по завершении выполнения работ в сроки, установленные п. 3.1. настоящего Договора, устно уведомляет Заказчика о завершении работ, а также представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ и иную необходимую документацию.
5.2. Заказчик приступает к приемке выполненных работ в срок не позднее 2 (двух) дней с момента получения устного сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.
5.3. Заказчик в течение 3 (трех) дней (в случае отсутствия замечаний) обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

6 . ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РИСКИ

6 .1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.
6.2. Если Подрядчик не представит результат работ в соответствии с условиями настоящего Договора, то он обязан возместить реальный ущерб, причиненный Заказчику.
6.3. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, установленного п. 3.1 настоящего Договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,01 процента от стоимости работ за каждый день просрочки .
6.4. Заказчик вправе удержать сумму пеней , указанн ую в п. 6.3 настоящего Договора, из суммы вознаграждения, подлежащего уплате Подрядчику по условиям настоящего Договора.
6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет предоставившая их Сторона.
6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору .
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
8.2.1. По письменному соглашению Сторон.
8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях , когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.
8.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.

9 . РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9 .1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего отраж ения в тексте настоящего Договора, должны разрешаться путем переговоров.
9 .2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством.

10 . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10. 1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
10 .2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
10 . 3 . Настоящий Договор составлен в

договор №

г. Москва _________ 2018 г.

«_____ », далее именуемое «Клиент», в лице ___________ , действующего на основании Устава, с одной стороны и «_______ », далее именуемое «Исполнитель», в лице ____________, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору Исполнитель обязуется за вознаграждение, от
своего имени и за счет Клиента выполнить или организовать выполнение следующих
услуг: а) связанных с организацией сборки мебели, разборки и дополнительных работ с мебелью

Б) проведение сборки, разборки и других работ по мебели, по указанному адресу Клиентом.

1.2. Клиент обязуется оплатить вышеуказанные услуги.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Клиент обязан;

2.1 .1. Подать Исполнителю заявку с указанием: характера мебели; даты проведения работ, места (адресов, контактных телефонов).

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Рассмотреть заявку Клиента и дать подтверждение на ее выполнение.

2.2.2. Во исполнение настоящего Договора не заключать от своего имени договоры с третьими лицами.

2.2.3. Принимать все необходимые меры для соблюдения интересов Клиента и сохранности мебели.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора,
возмещаются Клиентом в полном объеме. Для этого Исполнитель выставляет
калькуляцию стоимости оказанных услуг, на основании которой выставляется счет на
оплату.

3.2. После выполнения работ, Клиент обязуется оплатить счет, выставленный Исполнителем, с момента получения счета.

3.3. Стоимость обязанностей услуг Исполнителя определяется в соответствии согласованными тарифами, являющимся приложением к Договору*.

3.4. По желанию Клиента – Исполнитель обязуется предоставлять акт выполненных работ, по
результатам проведенных работ, а также счет на оплату. Клиент обязуется оплачивать
услуги Исполнителя при получении счета и подписания акта
выполненных работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Исполнитель несет ответственность за утрату, повреждение мебели, произошедшие
при выполнение им обязательств по договору и до выдачи получателю, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, которые Исполнитель не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.

4.2. Ущерб возмещается Исполнителем в следующем размере:

– в случае утраты – в размере его стоимости;

– в случае повреждения мебели – в сумме, на которую понизилась её стоимость.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6. Cрок действия договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по

6.2. Договор может быть расторгнут досрочно но соглашению сторон,либо по
истечений 5 (пяти) дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении
Договора при условии полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему
Договору.

6.3. Все изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

7. АДРЕСА , РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

От Исполнителя ____________________________

Клиент:

от Клиента _________________________

В нашей компании, при оформлении заказа в обязательном порядке заключается договор на изготовление мебели. Вне зависимости от того работаем мы с физическим или юридическим лицом.

Зачем нужен договор на изготовление мебели?

Наличие такого договора защищает интересы заказчика и исполнителя в случае неблагоприятного стечения обстоятельств. Мы всегда действуем в рамках «Закона о Защите Прав Потребителей» и наличие подписанного договора на производство мебели упрощает соблюдение этого закона в случае возникновения спорных вопросов.

Следует, однако, заметить, что в нашей компании придерживаются принципа: «покупатель всегда прав», поэтому мы всегда идем навстречу нашим клиентам (если это возможно) при разрешении спорных вопросов связанных с изготовлением, доставкой, установкой и дальнейшим обслуживанием произведенной мебели.

Заказывая мебель в Архангельске у нас, вам обязательно предложат подписать договор на изготовление мебели. Вы можете познакомиться с его текстом ниже. Если вы будете заказывать мебель в другой компании, у знакомого лица или родственника, которые предлагают обойтись без договора, то можете взять за основу наш договор изменить его и предложить продавцу. Если он не согласится, то лучше не рисковать своими нервами, деньгами и временем, а выбрать другую компанию.

Образец договора на производство мебели.

Представляем вашему вниманию образец договора на заказ мебели, на примере изготовления шкафа-купе . Это типовой образец договора. Сроки изготовления мебели, размер предоплаты и условия оплаты по договору всегда устанавливаются индивидуально для каждого заказа. Общаясь с нашим мастером во время встречи и по телефону, вы обязательно обговорите с ним все нюансы, связанные с оплатой и сроками изготовления мебели. И все они будут отражены в договоре на заказ. Не стесняйтесь задавать вопросы. Вы всегда получите исчерпывающую консультацию от нашего специалиста.

Договор

г. Архангельск

Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ИП Третьяков А.Н., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации серия XX № XXXXXXXXX от 01.01.01, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» берет на себя обязательства по производству продукции (мебели) по индивидуальному заказ – наряду, эскизы которого являются обязательным приложением к настоящему договору.

1.2. Наименование производимой продукции:
*ШКАФ КУПЕ
Конфигурация и размеры указаны в приложении.

2. Цена договора и условия оплаты

2.1. Цена договора производимой продукции составляет 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей.

2.2. Цена договора включает в себя: Изготовление 17 400 (Семнадцать тысяч четыреста) рублей, Доставку 600 (Шестьсот) рублей, и Монтаж продукции 3 000 (Три тысячи) рублей.

2.3. Днем оплаты считается день внесения средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя.

2.4. Форма оплаты
- Предоплата 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей вносится «Заказчиком» в кассу «Исполнителя» наличными в день подписания договора.
- Оставшаяся сумма в размере 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей должна быть внесена наличными в день подписания сторонами Акта выполненных работ.

3. Обязанности сторон

3.1. «Исполнитель» обязан произвести продукцию в строгом соответствии с заказ – нарядом, заверенным «Заказчиком». «Исполнитель» не проводит работы по устранению дефектов помещения и строительных недоработок «Заказчика».

3.2. Изменения проекта согласуются «Заказчиком» в письменном виде.

3.3. «Исполнитель» приступает к выполнению заказа только после внесения «Заказчиком» предоплаты согласно п.2.4. настоящего договора.

3.4. Срок изготовления продукции составляет 10 рабочих дней с момента предоплаты.

3.5. Доставка и монтаж продукции производится в любое удобное для «Заказчика» время, в течение 7 рабочих дней после истечения срока изготовления.

3.6. В случае, когда в силу каких-либо причин «Заказчик» не может осуществить приём продукции для доставки и монтажа, он обязан уведомить об этом «Исполнителя» в письменном виде для установки новых сроков.

3.7. Приёмка продукции «Заказчиком» осуществляется в собранном виде на объекте «Заказчика» и оформляется Актом.

3.8. Гарантийный срок на мебель составляет 1 год. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации.

3.9. Претензии по качеству продукции принимаются в письменном виде и удовлетворяются в течение установленных сроков согласно ФЗ ОЗПП ст.29 п.6.

4. Штрафные санкции

4.1. В случае нарушения сроков изготовления, доставки или монтажа (п. 3.4, п.3.5) «Исполнитель» выплачивает «Заказчику» штраф в размере 3% от цены изготовления, доставки или монтажа за каждый день задержки.

4.2. В случае одностороннего необоснованного расторжения договора со стороны «Заказчика» последний обязуется возместить «Исполнителю» все понесенные в связи с выполнением данного договора затраты (ст. №32 «Закон о защите прав потребителей» №212-ФЗ от 17.12.1999г.)

4.3. В случае задержки сроков окончательного платежа, указанного в пункте 2.4. настоящего договора, «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» штраф в размере 3% суммы окончательного платежа за каждый день задержки.

5. Форс-мажор

5.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности по настоящему договору, если нарушения условий последнего связано со стихийными бедствиями, военными действиями, действиями правоохранительных органов.