Исковое заявление на расторжение контракта пример. Заявление о расторжении договора оказания услуг - образец. На что ссылаться при расторжении договора

Образец исковое заявления о расторжении договора с учетом последних изменений законодательства РФ.

Львиная доля заключенных договоров исполняется сторонами добросовестно. Тем не менее, в жизни могут возникнуть обстоятельства, когда одна из сторон не исполняет принятые на себя обязательства, отказывается передать предмет договора либо отказывается от выплат по нему или иным способом грубо нарушает права другой стороны.

В данном случае все вопросы по расторжению договора можно решить путем заключения соглашения между сторонами об изменении или расторжении договора. Во всяком случае, обязанность истца направить будущему ответчику такое предложение предусмотрена частью 2 статьи 452 Гражданского кодекса РФ. И только в случае неполучения ответа или получения отрицательного ответа у пострадавшей стороны возникает право обратиться в суд с требованием расторгнуть договор.

Исковое заявление составляется согласно нормам статей 131 и 132 Гражданского процессуального кодекса РФ (примерный образец – прилагается). Однако если вы решили писать такое заявление самостоятельно, то необходимо обратить внимание на ряд ключевых моментов.

Исполнение договора – это процесс, который может быть доведен до конца потерпевшей стороной, либо ее обязательства исполнены частично. При этом сторона, нарушившая условия договора, также частично может выполнить свои обязательства. Именно поэтому важно правильно определить, что именно исполнено, а что нет. Так как в силу части 4 статьи 453 Гражданского кодекса РФ стороны не вправе требовать возврата того, что уже было исполнено по договору.

То есть, если, к примеру, договор предусматривает поставку нескольких партий товара, часть из которых поставлена и оплачена (то есть в данной части договор исполнен), то стороны не могут требовать того, что ими уже исполнено.

Однако если идет речь, к примеру, о предоставлении одной вещи, которая уже оплачена, но не предоставлена, то переданные денежные средства относятся к числу убытков, возникших ввиду расторжения договора согласно части 5 статьи 453 Гражданского кодекса РФ.

При этом факт наличия убытков, а также их размер должны быть подтверждены документально, например, при помощи расписки или документа банка о перечислении средств.

В _________________________________

(Наименование суда, адрес)

Истец: ____________________________

Ответчик: _________________________

(Ф.И.О, адрес проживания, контактные данные)

Цена иска: _________________________
(Вся сумма требований)

Исковое заявление

о расторжении договора

Между мной ___________________________________ (Ф.И.О., адрес) и ответчиком ____________________________________ (Ф.И.О., адрес) «___» «_________» 20__ года был заключен договор о ____________________(указать предмет договора), согласно которому я обязался _______________________ (указать характер принятых на себя обязательств). При этом у ответчика возникли встречные обязательства ____________________ (указать характер принятых обязательств).

В ходе исполнения заключенного договора, ответчик грубо нарушил принятые на себя обязательства, что выразилось в _____________________________________ (перечислить допущенные нарушения). При этом с моей стороны условия договора выполнены в полном объеме (если частично – то необходимо указать в какой части).

В результате допущенных ответчиком нарушений мне были причинены убытки в размере _____ руб. ____ коп. Факты причинения убытков подтверждаются следующими документами: ____________________ (обозначить соответствующие документы). Размер причиненных убытков рассчитан следующим образом ____________________ (указать механизм расчета убытков).

Ответчику «___» «_________» 20__ года мною было направлено письменное предложение в течение _________ (указать срок) расторгнуть договор и возместить причиненные мне убытки. Однако по прошествии указанного срока письменного ответа (возражений) на свое предложение я не получил.

На основании изложенного, руководствуясь требованиями статей 450, 452, 453 Гражданского, 131, 132 Гражданского процессуального кодексов РФ,

ПРОШУ:

1. Расторгнуть договор о ____________________ (указать предмет договора) заключенный между мною _________________________ (Ф.И.О., адрес) и _____________________________ (Ф.И.О. (наименование), адрес) «___» «_________» 20___ года;

2. Взыскать в мою пользу с _____________________(Ф.И.О. (наименование), адрес) причиненные в результате грубого нарушения условий договора убытки в сумме ____ руб. ___ коп.

Приложения:

1. Копия искового заявления;

2. Копия договора;

3. Копия направленной претензии, а также документа, подтверждающего его отправку;

4. Квитанция об оплате государственной пошлины;

5. Документы, подтверждающие факт грубого нарушения условий договора;

6. Документы, подтверждающие причинение убытков;

7. Другие документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в заявление, и подтверждающие обоснованность исковых требований.

«___» «________» 20__ года ________________ (подпись истца)

(1174 скачиваний)

Они, в целом, опираются на общий для всех, алгоритм.

Документ подаётся мировому судье, в соответствии с тем районом, где находится организация ответчик или поставщик, в отношении которого планируется возбуждение дела.

Но, прежде чем приступить к судебной процедуре, необходимо провести до судебные действия .

Они будут связаны с уведомлением вашего партнёра о намерении возбудить судебное производство. Если он пойдёт на разрыв отношений по соглашению и возместит убытки – необходимость в судебном производстве отпадёт естественным путём.

Если откажется – соберите документы о проведении до судебной попытки прийти к соглашению, оплатите государственную пошлину и подавайте заявление.

Заявление составляется по определённой форме. Вначале указывается субъект, ответственный за производство дела – это судья, по участку которого будет рассмотрено ваше заявление. Далее указываете данные истца, то есть свои, с указанием фамилии, имени и отчества, а также домашнего адреса и телефона (если физическое лицо).

После этого указываете данные ответчика. Если это организация, то укажите её наименование, форму собственности и фамилию лица, ответственного за подписание договора. Также укажите адрес ответчика и его контактный телефон.

В основной части нужно указывать следующее :

Характеристики и полные сведения о соглашении, которое вы подписали с ответчиком.
Выберите и выпишите те пункты, которые надо выполнять и в отношении, к которым появились претензии.
Подробно изложите все нарушения, которые произошли при исполнении обозначенных вами пунктов. Обнаружьте факты.
Сообщите, какие досудебные действия проведены в контексте мирного урегулирования. Что сделала (не сделала) сторона ответчика.
Перечислите документы, подтверждающие досудебное взаимодействие.
Составьте обращение к суду:
- просите принять решение о признании документа недействительным;
- просите принять решение о возмещении материальных (моральных) убытков со стороны ответчика. Опишите подробно, какой ущерб нанесён и перечислите подтверждающие документы.
Дайте перечень документов, поставьте дату и подпись.

В перечень документов будут входить те, что являются доказательством вашей правоты и правомочности заявительной бумаги. А также: договор (копия) и подтверждение оплаты пошлины (копия квитанции).

Примеры использования

Опираясь на эту правовую основу, заявления, будут дополнены различными нюансами, связанными с частными практическими задачами, в отношении различного вида, соглашений.

Исковое заявление о расторжении договора купли продажи

Может предполагать искажение договорённостей в следующем :

качество товара (продукта, услуги) не соответствующее обещанным пунктам соглашения (в сторону понижения);
количество или объём товара (продукта, услуги), не соответствующее обещанным пунктам (в сторону понижения);
изменение стоимости, её несоответствие договорной (в сторону повышения);
нарушение сроков для получения поставки;
не предоставление товара (продукта, услуги) или его части.

Нарушение по не предоставлению услуг оказывается самым распространённым в различных мошеннических схемах. Но суд не всегда становится на сторону потребителя, так как, заключая контракт, нужно предусматривать, возможность обмана. Как пример можно привести распространённые схемы по продаже несуществующих земель.

Поэтому при проведении сделки не забудьте проверить по кадастровому номеру все характеристики участка и уточнить собственника.

При составлении заявления обратите внимание на то, чтобы выделить пункты, в которых указывается качество, количество, стоимость товара и пояснить, какие из этих договорённостей не выполнены. Поясните фактами и доказательствами претензию. При подаче, обратите внимание и на другие причины, которые стали условием отказа от соглашения.

В подтверждение их наличия нужно собрать документы. Это и заключения независимой экспертизы, и накладные или акты приёмки товара, квитанции об оплате или представленные счета, накладные по перевозкам и прочее.

В случае не предоставления товара, продукта, услуги – ограничьтесь письменными показаниями, если нет других доказательств.

С банком

Безболезненно расторгается только до момента получения суммы займа и до определённого соглашением срока, предварительно уведомив. В этом есть свой резон, ведь основным условием является получение денежной суммы на договорных условиях. Абсурдным может оказаться момент отказа от выполнения условий возврата, потребителем.

Даже когда потребитель оказался в сложной ситуации, то это не повод для разрыва отношений, ведь погашение взятой суммы неизбежно. Соглашение можно пересмотреть на месте и, в соответствии с возникшими проблемами, определиться в пересмотре условий возврата.

При заключении кредита, все пункты документа, обозначенные заказчиком, подлежат исполнению. И если вы их подписали – придётся выполнять. Но если вы недосмотрели некоторые тонкости при его подписании, а впоследствии стали сожалеть об этом – можно уведомить банк о своём желании пересмотреть отдельные пункты и откорректировать.

Если банк отказался, то на этом основании можно подать иск.

В соответствии с положением о правах потребителя, заёмщик имеет право вернуть полную сумму кредита, оплатив минимальный процент, но не позднее 14 дней со дня получения.

Заявление можно подать если :

банк отказал в реорганизации договорных условий;
нарушил права потребителя;
наложил неправомерные штрафные санкции.

Скорее всего, вы попадёте в ситуацию не прописанных требований, которые судом могут отклоняться. Однако бездействие чревато углублением долговой ямы, а последствия этого, известны практически всем.

Пишите в заявлении всё, что может поставить суд на вашу сторону и подтверждайте всё справками о доходах и иными документами. В отличие от других случаев, здесь можно не скупиться на эмоционально-образное отражение ситуации, потому что иных вариантов, правового характера, для того чтобы склонить банк на свою сторону, вы можете не найти.

Аренда

Аренда квартиры или земельного участка не всегда оформляется договорной основой, что значительно затруднит производство.

Подавать заявление о досрочном отказе следует, если хозяин собственности совершил следующие действия :

нарушил сроки пользования;
повысил плату;
предъявил не оговорённый ранее запрет (приём родственников, гостей, домашние животные и т.п.);
предъявил не оговорённые ранее требования (провести ремонт и т.п.) – то вы можете подавать в суд.

Внимательно смотрите, получают ли ваши претензии правомочный характер на фоне придирок собственника. Для этого опирайтесь на пункты контракта, которые не предусматривали в момент подписания договорённостей, полученных вами условий, а, значит – выполнять их вы не обязаны. И обратите внимание на то, что срок предупреждения – 3 месяца.

Найм

Найм осуществляется в соответствии с принципами трудового законодательства и опирается на правовую основу.

Так как здесь вы выступаете в роли потребителя труда – то причины :

некачественное выполнение работ;
невыполнение работ (части);
нанесение ущерба при выполнении работ;
нарушение сроков.

Во всех случаях вернитесь к пунктам, которые определяли количество, качество, сроки и выпишите в основной части заявления специальными пунктами. Подтвердите фактами: актами приёмки, экспертным заключением или актом о невыполнении работ.

Для составления актов можно привлечь третьих лиц – специалистов соответствующего профиля или получить свидетельские показания.

Опираясь на вышеизложенное, можно готовить иск.

Договор подряда

Он, по сути, аналогичен найму, но здесь вы потребляете трудовой ресурс группы людей.

Соответственно – причины расторжения будут те же, но к ним может прибавиться претензия за замену специалиста другим, квалификация которого ниже.

Если все эти пункты учтены при организации подряда, то – опираясь на них, укажите, что конкретно не исполнено.

Здесь есть небольшое преимущество: в ответ на ваш иск, ответчик должен доказывать, что работы сданы в срок (предъявив акты приёмки) .

А вы, можете сослаться на отсутствие актов приёмки – как на доказательство невыполненных работ (части). Остальные документы – те же, что и в предыдущем случае.

Соглашение на оказание услуг

Это соглашение практически не отличается от двух предшествующих форм. Но здесь зачастую предлагается готовый результат. Соответственно – эти договорные обязательства могут быть более стабильными.

Но, при перечисленных причинах, вы имеете право возбудить иск :

за невыполнение обещанных обязательств;
за нарушение сроков поставки услуг;
за нарушение ожидаемого качества;
замена специалистов, оказывающих услуги – на менее квалифицированных сотрудников;
за повышение оплаты за услугу;
за материальный ущерб;
объективная ситуация, не позволяющая продолжать отношения сотрудничества (если человека уволили с работы, и он не может оплачивать услуги и т.п.);
любые причины, нарушающие положения поставки услуг.

При составлении документа, нужно выбрать приемлемый пункт и его несоответствие перечисленным причинам. Привести факты, которые станут подтверждением правомочности иска с приложением документов.

К таковым можно отнести :

договор оказания услуг;
уведомление о расторжении (и документы по досудебной процедуре);
подтверждение о получении ответчиком уведомления о расторжении;
квитанция оплаты пошлины;
заключения независимой экспертизы.

Займ

Займ оформляется по аналогии с кредитом. Но здесь более распространены схемы высоких процентных ставок.

Будьте осторожны уже в момент подписания соглашения займа – ставки по проценту могут быть настолько высоки, что возбуждение иска только затянет срок погашения.

За это время, проценты ещё повысятся.

Истец обязан объяснить причину расторжения и приложить копии документов, подтверждающие причину расторжения .

Появится вопрос о неправомочности ваших действий, если вы не предложили условия погашения займа.

В этих случаях производится не расторжение, а переоформление соглашения.

Иск, соответственно, целесообразно будет подавать на переоформление, но в том случае, если в до судебном урегулировании, вы не добились результата.

Поручение

Поручение обычно составляется на выполнение одноразовой работы.

Поэтому документ может быть подан :

при невыполнении порученной работы;
при ненадлежащем качестве выполнения с материальным ущербом.

Такие иски будут опираться на возмещение ущерба по предоплате или за нанесение имущественного вреда. Необходимо указать факт заинтересованности истца, с определённой им, суммой. Опорой станут документы, подтверждающие связь производимой работы с принесёнными убытками, а также экспертное заключение по порче имущества, или акт об его утрате.

Имейте в виду, что вам придётся оплатить госпошлину в процентном отношении к взыскиваемой сумме, кроме 200 рублей, которыми оплачиваются неимущественные иски.

Перевозка

Что касается соглашения о перевозки, то может быть как документ о перевозки груза, так и перевозки пассажиров.

Перевозка, как причина подачи искового документа может иметь претензии:

по не осуществлению;
нарушению сроков, которые привели к порче товара;
нарушению сроков, приведших к утрате ценности груза;
нарушение качества перевозки, при котором товар (часть) пришёл в негодность.

Как правило, здесь также взыскивается материальный ущерб по аналогии с предыдущим примером.

Залог

Залог является договорной формой, дополнительной к другим соглашениям имущественного характера. Обычно он применяется при займе или кредитовании. Соответственно, без расторжения основного, он не может быть расторгнут.

Но, если у вас появилась потребность заменить залоговое имущество – вопрос может стоять о переоформлении, а не о расторжении. Иск может быть подан при отказе замены объекта залога.

Инвестиционный договор

Инвестиционный договор расторгается на общем основании, но здесь круг причин отказа от договоренностей ограничивается пунктами соглашения.

После претензионной процедуры, собрав необходимые документы, можно писать иск .

Оно будет правомочно только тогда, когда будет нарушен хотя бы один из пунктов.

В таком случае возьмите инвестиционное соглашение и внимательно рассмотрите все пункты, выберите те из них, которые не выполняются. Сославшись на них, можно составлять основную часть иска.

Имейте в виду, что причины типа: «передумал» и «расхотел» судом учитываться не будут, так же как и прочие условия, которые не были обещаны.

Однако, на основании положения о правах потребителя, его можно вернуть в течение 14 дней с момента подписания, а в случае отказа – возбудить иск.

Встречный иск

Его можно подать тогда, когда в процессе судебного разбирательства в вашу сторону, выявятся ложные, неправомерные требования или будет предъявлена неправомерная и не соответствующая действительности доказательная база. Об этом надлежит заявить суду, но не зависимо от развития данного судебного разбирательства, подать встречный документ об отказе от соглашения.

Он составляется по аналогичным, с обычным иском, правилам, но наименование документа будет не «исковое заявление», а «встречное исковое заявление». В основной части необходимо начать с отсылки к иску, в котором изложены сведения (перечислить какие) и изложить несоответствия, опираясь на факты и подкрепив их доказательными документами.

Можно подать встречный иск и раньше, в тот момент, когда вы узнали о возбуждении в вашу сторону судебного дела.

В заключение нужно отметить, что исковое заявление – разумный, но не всегда оптимальный вариант достижения цели. Поэтому при составлении документа, положение о его расторжении должно быть сформулировано предельно точно, не допуская интерпретаций в отношении предусматриваемых пунктов, что даст возможность не прибегать к суду.

Необходимо иметь в виду, что моральный и эмоциональный фон, при расторжении таких договоров у обеих сторон не всегда сбалансирован. Но чётко обозначенные пункты, подлежащие исполнению – создадут структуру, которая значительно облегчит участь бывших партнёров.

Формирование заявления на расторжение договора оказания услуг происходит в случаях, когда одна из сторон отношений в силу каких-либо обстоятельств имеет желание разорвать достигнутое ранее соглашение.

ФАЙЛЫ

По каким причинам чаще всего это происходит

Договоры на оказание услуг могут составляться в отношении любых услуг, предоставляемых как физическим, так и юридическим лицам. Это могут быть:

финансовые;
консультационные;
бытовые;
информационные;
образовательные услуги и т.д.

При этом следует отметить, что все договоры, вне зависимости от их содержания, являются своего рода предварительным , исполнение которых должно подтверждаться наличием определенных бумаг.

ВАЖНО! В период до реальной реализации договора каждая из сторон имеет полное право от него отказаться.

Разрыв договорных отношений может объясняться самыми разными причинами. Наиболее распространенные:

неисполнение одной из сторон взятых на себя обязательств;
нарушение сроков выполнения условий договора;
задержки с выплатами и т.д.

Договор может быть расторгнут даже просто по причине того, что отпала необходимость в предоставлении услуги, на которую он был составлен (при условии, конечно, что эта услуга не была предоставлена на момент написания заявления).

Если исполнитель услуги к моменту получения заявления на разрыв договора понес по нему какие-либо траты, их в полной мере должен компенсировать заказчик (но только в том случае, если исполнитель предоставит необходимые подтверждающие бумаги – чеки, квитанции и т.п.).

На что ссылаться при расторжении договора

Заказчику право отказаться от услуг по договору предоставляет закон. При этом обращаться в судебную инстанцию необходимости нет – об этом говорит пункт 1 статьи 782 часть 2 ГК РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

Гражданин, являющийся потребителем услуг и применяющий их для личных нужд (не имеющих отношения к коммерческой деятельности) имеет возможность сослаться в своем заявлении о расторжении договора на статью 32 закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1.

Следует отметить, что иногда исполнитель требует в обязательном порядке показать бумаги, указывающие на уважительную причину для разрыва договорных отношений. Такое требование неправомерно, поскольку заказчик может отказаться от договора даже без объяснения причин.

А вот если расторжение происходит по вине исполнителя, заказчику следует приложить к заявлению письменные свидетельства об этом (чеки об оплате услуг, исполненных некачественно или вовсе не исполненных и т.д.) – в дальнейшем это может пригодится, если дело дойдет до суда.

Особенности составления заявления

Сейчас общеприменимого, стандартного бланка заявления нет, так что писать его можно в свободной форме, исходя из собственного видения данного документа. Главное при его оформлении следить за тем, чтобы последовательность его содержания отвечала определенным стандартам составления деловой документации.

Документ условно нужно поделить на три части:

начало — сведения об адресате и заявителе;
основной раздел — просьба на расторжение заявления, а также информация о договоре и причинах его разрыва;
заключение — перечень прилагаемых документов и подпись.

К оформлению документа, ровно как и к его содержанию никаких особых критериев не предъявляется, т.е. заявление допускается писать вручную, или набирать на компьютере. Для распечатанного документа подходит обычный чистый листок бумаги любого удобного формата (преимущественно используются А4 или А5).

Заявление рекомендуется писать в двух идентичных экземплярах , один из которых следует отдать представителю организации, предоставляющей услуги по договору, второй оставить у себя, предварительно заручившись отметкой на нем о получении копии исполнителем.

Образец заявления на расторжение договора оказания услуг

В верхней части документа (справа или слева значения не имеет) следует указать:

должность, ФИО руководителя, название и адрес предприятия–исполнителя по договору услуг;
сведения о заявителе: ФИО, адрес по прописке и телефон, паспортные данные.

Затем посередине бланка пишется слово «заявление» и ставится точка.

Основной блок заявления содержит собственно просьбу о расторжении договорных отношений. Тут нужно указать:

дату и номер договора, стороны (все это вносится в полном соответствии с основным документом);
причину и дату разрыва, а также обосновывающие эти действия статьи законодательства РФ и пункты самого договора;
просьбу о возврате предоплаты (если заказчик ее внес).

При необходимости заявление можно дополнить и другой информацией (в зависимости от индивидуальных обстоятельств).

После написания заявления

После оформления заявления, его нужно передать второй стороне договорных отношений. Сделать это можно несколькими способами:

первый и наиболее надежный – отдать лично, из рук в руки исполнителю услуг;
отправить документ через обычную почту заказным письмом с уведомлением о вручении (с описью вложения) – этот путь также гарантирует то, что послание дойдет до получателя;
передать заявление и через представителя, но только в том случае, если у него на руках есть действующая, надлежащим образом заверенная, доверенность от заявителя;
отправить заявление через электронную почту, но только если такой порядок указан в договоре;
если между сторонами существует электронный документооборот, то разрешается переслать заявление посредством личного кабинета пользователя или через интернет-банк (в ситуациях, когда речь идет о кредитных учреждениях и их клиентах).

Образец искового заявления о расторжении договора подряда, взыскании аванса, неустойки, убытков, компенсации морального вреда

Октябрьский районный суд г. Кр-рска

Адрес: г. Кр-ярск, пр-т Ленина, д.2

Адрес: г. Кр-ск, ул. Пушкина, д.23, кв.17,

Тел. 8 914 842 5168

Ответчик: Петров Петр Петрович,

Адрес: г. Кр-ск, ул. Ленина, д.15, кв.32,

Тел. 8 914 816 1792

Цена иска: 117 000,00

(сто семнадцать тысяч рублей)

Исковое заявление о расторжении договора подряда, взыскании аванса, неустойки, убытков, компенсации морального вреда.

13.09.2011г между истцом и ответчиком был заключен договор подряда №3. В соответствии с п.п. 1.1. и 1.2. договора подрядчик обязался выполнить ремонт ванной и коридора, согласно смете (приложения № 1), материалы для выполнения работ приобретаются заказчиком самостоятельно.

В соответствии с разделом 3 договора стоимость работ по настоящему договору составляет 45000,00 рублей без материалов, до начала выполнения работ заказчик выплачивает подрядчику аванс в размере 70 % от стоимости работ, оставшаяся сумма в размере 30 % выплачивается заказчиком по мере предоставления подрядчиком акта приемки выполненных работ.

В порядке исполнения обязательств по договору истец оплатила ответчику аванс в размере 31 500,00 рублей и 12 000,00 рублей за материалы.

Ответчик выполнил часть работ, при этом работы были выполнены ненадлежащим образом. Устранить недостатки ремонтных работ, либо возвратить уплаченные истцом суммы ответчик отказался. Поскольку в установленный срок ответчик ремонт не произвел, акт приема-передачи не подписан, ответчик не отчитался за материалы.

В результате некачественного выполнения ответчиком ремонтных работ из квартиры истца произошло затопление соседней квартиры. Также истец была вынуждена нанять другую бригаду для устранения недостатков ремонтных работ.

Данные обстоятельства подтверждаются договором № 67 на поставку и установку натяжных потолков от 03.12.2011г, расписками в получении денежных средств на проведение сантехнических работ и закупку материалов от 25.10.2011г, 29.10.2011г, 05.11.2011г.

Истец направил ответчику претензию с требованием расторжения договора, выплаты неустойки в размере 3% за каждый день просрочки исполнения обязательства, возврата стоимости работ по договору в сумме 31500,00 рублей, возмещения убытков за материалы в размере 12 000,00 рублей, а также уплаты 30 000,00 рублей в счет компенсации морального вреда.

Согласно ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 10 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-I Озащите прав потребителей если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В п. 1 ст. 15 ГК РФ указано, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В соответствии с ч. 5 ст. 450 ГК РФ, если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

В соответствии с ч. 2 ст. 450 ГК РФ существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В соответствии с ч. 5 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-I О защите прав потребителей в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги договором овыполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа.

Размер неустойки за период с 01.10.2011г по 09.12.2011г составил 94 500,00 рублей из расчета:

45 000,00 рублей (произведенная оплата) х 3% = 1 350,00 рублей

70 дня (количество дней просрочки) х 1 350 рублей = 94 500,00 рублей.

Поскольку сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги), то уплате подлежит неустойка в размере 43 500,00 рублей.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-I О защите прав потребителей моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Ответчик нарушил права потребителя - истца, чем причинил ему моральный вред. Истец оценивает моральный вред в размере 30 000,00 рублей.

На основании изложенного прошу:

1. Расторгнуть договор подряда №3 от 13.09.2011г.

2. Взыскать с Петрова Петра Петровича в пользу Иванова Ивана Ивановича уплаченный аванс в размере 31 500,00 рублей.

3. Взыскать с Петрова Петра Петровича в пользу Иванова Ивана Ивановича неустойку в размере 43 500,00 рублей.

4. Взыскать с Петрова Петра Петровича в пользу Иванова Ивана Ивановича убытки в размере 12 000,00 рублей.

5. Взыскать с Петрова Петра Петровича в пользу Иванова Ивана Ивановича компенсацию морального вреда в размере 30 000,00 рублей.

Приложение:

1. Договор подряда №3 от 13.09.2010г.

2. Расписки в получении денежных средств в качестве аванса и за материалы.

3. Договор № 67 на поставку и установку натяжных потолков от 03.12.2011г, расписки в получении денежных средств на проведение сантехнических работ и закупку материалов от 25.10.2011г, 29.10.2011г, 05.11.2011г.

4. Претензия, почтовая квитанция от 09.12.2011,опись вложения в почтовый конверт.

Исковое заявление о расторжении договора подряда

Подборка наиболее важных документов по запросу Исковое заявление о расторжении договора подряда (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы. Исковое заявление о расторжении договора подряда

Формы документов. Исковое заявление о расторжении договора подряда

Форма: Исковое заявление в арбитражный суд о расторжении договора подряда и о возмещении стоимости материалов, оборудования (иного имущества), а также убытков

Исковое заявление о расторжении договора

Прекращение любого договора происходит в случаях:

надлежащего исполнения сторонами всех условий договора

истечения срока соглашения

расторжения соглашения с обоюдного согласия сторон

расторжения в порядке судебного производства.

Расторжение соглашения через суд

Для обращения стороной соглашения в суд с целью расторжения договора обязательным является досудебное урегулирование. Истец, прежде чем идти в суд, должен передать ответчику соответствующую претензию. Если он не получает от ответчика ответа в обусловленный договором либо законом срок или получает отрицательный ответ, то может требовать расторжения соглашения через органы судебной системы.

Основания для прекращения условий договора

Иск о расторжении договора заинтересованного лица будет удовлетворен судьей только в названных законом случаях (например, договор дарения признается недействительным, если заявитель сможет доказать, что даритель в момент подписания соглашения был недееспособен) либо в случае серьезного (существенного) нарушения каких-либо условий соглашения одной стороной. Кроме того, исковое заявление о расторжении договора может быть полностью удовлетворено, если произошло существенное изменение тех обстоятельств, которые учитывались сторонами при подписании соглашения.

Существенное нарушение – это серьезное нарушение, причиняющее одной стороне такой ощутимый ущерб, что исправная сторона лишается в существенной мере того, что могла бы получить при выполнении настоящего соглашения.

Существенное изменение каких-либо обстоятельств также названо законодателем одной из возможных причин одностороннего расторжения договора. Оно предполагает такое изменение ситуации по сравнению с обстоятельствами при заключении соглашения, при котором, стороны совсем не стали бы подписывать это соглашение или подписали бы его на совсем иных условиях, если бы могли предвидеть данное изменение.

Скачать образец заявления:

Образец иска о расторжении договора аренды и взыскании арендной платы

В образце представлен пример искового заявления в арбитражный суд с требованиями:

Цена иска: 782 002 руб.

Госпошлина: 18 640, 40 руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о расторжении договора аренды и взыскании арендной платы

01 ноября 2010 г. между И.П. Демиденко А.В. (далее - Истец) и ООО Аромат Плюс (далее - Ответчик) был заключен договор аренды нежилого помещения № Н-60, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 60, пом. *-Н общей площадью 180,3 кв. м. (далее - Договор). В тот же день помещение передано по Акту приема-передачи.

Согласно условиям Договора (п. 1.1) установлена ежемесячная арендная плата в размере 210 000 руб. Коммунальные платежи за помещение Истца входят в стоимость аренды.

01 декабря 2012 г. между Истцом и Ответчиком было заключено Дополнительное соглашение № 1, согласно которому с даты подписания Дополнительного соглашения стоимость ежемесячной аренды устанавливается в размере 230 000 руб.

В соответствии с п. 2.3 Договора Ответчик обязан вносит арендную плату до 10-го числа того месяца, в котором Ответчиком используется арендованное имущество.

11 сентября 2013 г. со стороны Ответчика арендная плата за сентябрь не поступила. Мотивированного отказа от оплаты Ответчик также не предоставил. Впоследствии Ответчик также в установленные сроки не внес арендную плату за октябрь 2013 г. Суммы оплат на расчетный счет истца до настоящего времени не поступили.

Истец дважды, письмами б/н от 15 сентября 2013 г. и 12 октября 2013 г. предупреждал о необходимости погасить возникшую задолженность, на которые Ответчик не отреагировал, но продолжал пользоваться арендованным помещением.

В соответствии со ст. 619 ГК РФ по требованию арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда арендатор более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату.

Поскольку Ответчик более двух раз подряд не вносил арендную плату, Договор между сторонами должен быть расторгнут.

Уведомление о расторжении договора аренды и о необходимости погасить задолженность по арендной плате было направлено в адрес Ответчика 05.11.2013 г. но ответа не получено.

По состоянию на 30 ноября 2013 г. акты приемки-передачи помещения не подписаны, Ответчик фактически продолжает использовать арендованное помещение. Таким образом, на дату подачи иска задолженность Ответчика за 3 месяца составляет 690 тыс. руб.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев предусмотренных законом.

Ответчик необоснованно уклоняется от внесения арендной платы, что является недопустимым нарушением прав Истца.

В силу ст. 330 ГК РФ в случае ненадлежащего исполнения обязательства должник обязан уплатить неустойку, размер которой определен договором.

Согласно условиям п. 5.3 Договора Ответчик обязался при нарушении сроков оплаты работы уплатить Истцу пеню в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Таким образом, на 30.11.2013 г. сумма пени составляет 2 032 руб. Расчет пеней прилагается.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 4, 35, 125, 126 АПК РФ,

Расторгнуть с ООО Аромат Плюс договор Аренды № Н-60 от 01.10.2013 г.
Взыскать с ООО Аромат Плюс задолженность по арендной плате в размере 690 000 руб.
Взыскать с ООО Аромат Плюс неустойку в размере 2 032 руб.
Взыскать с ООО Аромат Плюс госпошлину в размере 18640, 40 руб.

Оригиналы документов, подтверждающих направление Ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов
Оригинал платежного поручения об уплате государственной пошлины
Копия свидетельства о гос. регистрации Истца в качестве индивидуального предпринимателя
Оригинал доверенности № 1 от 10.11.2013 г. подтверждающей полномочия на подписание искового заявления
Оригинал выписки из ЕГРП на помещение
Оригинал выписка из ЕГРЮЛ на ООО Аромат Плюс
Копия договора Н-60 от 01.11.2010 г
Копия Акта приема-передачи от 01.11.2010 г.
Копия Дополнительного соглашения к № 1 от 01 12.2012 г.
Копия Претензии б/н от 05.11.2013 г.
Копия письма б/н от 15 сентября 2013 г.
Копия письма б/н от 12 октября 2013 г.
Копия свидетельства о праве собственности на помещение
Расчет пеней.

Представитель ИП Демиденко А.В.

по доверенности _____________________ /В.В. Петров/

Исковое заявление в арбитражный суд о расторжении договора подряда и о возмещении стоимости материалов, оборудования (иного имущества), а также убытков

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о расторжении договора подряда и о возмещении стоимости материалов, оборудования (иного имущества), а также убытков

(Варианты:

Согласно п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков).

Согласно ст. 728 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях, когда заказчик на основании п. 2 ст. 715 или п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации расторгает договор подряда, подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, - возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества.

Согласно ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 15, 728 (варианты дополнительно: п. 2 ст. 715, п. 3 ст. 723) Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, прошу:

обязать ответчика возместить стоимость материалов, оборудования (иного имущества) в размере ________ (__________) рублей, а также убытки в виде ________________________

в размере ________ (__________) рублей, причиненные нарушением условий Договора подряда от "___"________ ____ г. N ___.

Приложения:

1. Договора подряда от "___"________ ____ г. N ___.

2. Документы, подтверждающие нарушение условий Договора подряда от "___"________ ____ г. N ___.

3. Документы, подтверждающие стоимость материалов, оборудования (иного имущества).

4. Документы, подтверждающие причинение убытков и их размер.

5. Расчет суммы исковых требований.

6. Копия требования (претензии) истца от "___"__________ ____ г. N ___.

7. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования истца.

8. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют.

9. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

10. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое заявление подписывается представителем истца).

11. Копия Свидетельства о государственной регистрации истца в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя от "___"_______ ____ г. N ___.

12. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых.

13. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых <3>.

14. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

"___"________ ____ г.

<1> Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 103 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из взыскиваемой суммы.

<2> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

<3> Разъяснения, касающиеся документов, которые могут быть представлены в соответствие с п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, см. п. 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации".

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд.

Примерный образец искового заявления о расторжении договора (в гражданском процессе)

Одним из видов прекращения договора является его расторжение. Расторжение договора может происходить с обоюдного согласия сторон, а в случае его отсутствия – в порядке судебного производства.
Обычно основной причиной расторжения договора в порядке судебного производства является серьезное (существенное) нарушение каких-либо условий договора одной стороной, что является фактическим односторонним отказом от исполнения обязательства.
Согласно «Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются…».
Кроме того, в соответствии со «Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства…».
В соответствии с при существенном нарушении договора другой стороной договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон, причем данная сторона должна доказать, что она понесла ущерб от невыполнения условий договора другой стороной.
Понесшая ущерб сторона может требовать не только расторжения договора, но и возмещения понесенных убытков, а также упущенной выгоды в результате невыполнения обязательств другой стороной договора.
Подача искового заявления о расторжении договора и возмещении убытков в суд возможна только после предъявления претензий второй стороне договора.
После получения отказа от второй стороны договора или неполучения ответа в течении 30 дней после вручения претензии истец получает право на обращение в суд с исковым заявлением.
К исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие предъявление претензии.
Далее представлен образец (примерный) искового заявления о расторжении договора (в гражданском процессе) . Также можно посмотреть иск о расторжении договора розничной купли-продажи и взыскании уплаченной cуммы .
Также посмотреть иски по нарушениям договоров и юридические консультации по юридическим вопросам.

В ______________ районный суд
г.________________________
Истец ______________________

Ответчик: ___________________
адрес: ______________________
Цена иска: _____________ рублей

Исковое заявление
о расторжении договора (в гражданском процессе)

Г. между мной и _______________________ заключен договор о ________________, по условиям которого ______________________.
До настоящего момента Ответчик систематически не выполнял обязанности, предусмотренные договором _________________, в частности___________________ (чем нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации) .
Согласно ст. ст. , Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиям закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.
Мною в адрес Ответчика неоднократно направлялись заказные письма с уведомлением о вручении, в которых содержалось предложение расторгнуть договор и произвести расчет по взаимным требованиям, возникшим в период действия договора, однако до настоящего времени мои требования Ответчиком проигнорированы.
В результате ненадлежащего исполнения Ответчиком договора мною понесены убытки, общая сумма которых на день подачи настоящего заявления составляет _____________ рублей, что подтверждается расчетом убытков.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что в результате существенного нарушения Ответчиком своих обязательств по договору мне причинен ущерб, который в значительной степени лишает меня того, на что я вправе был рассчитывать при заключении договора.
В силу по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или договором.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. ,
Приложение:
1. Копия искового заявления о расторжении договора.
2. Договор ________________________________.
3. Письма от ______________________к Ответчику с предложением расторгнуть договор с доказательствами их вручения ответчику___________________.
4. Квитанция об оплате государственной пошлины.